Castellar de Santiago - Ciudad Real

Empezó como una promesa y yo dije que las máquinas se irian cuando se celebrasen la elecciones. No fue así. Se han ido cuando estaban a punto de acabarla. No hay problema . Le vamos a echar las culpas a la situación internacional, a los bancos, a las agencias de calificación, a la herencia franquista...a la Diputación...¡a esa no que es de los nuestros!

Tendremos que esperar a que lleguen otra vez elecciones municipales!

Yo pensaba que esa carretera ya estaria arreglada,con la llegada a la presidencia de la junta de m i Dolores. Algunos ignorantes eso pensaban.

14-5-2011.
La Diputación de Ciudad Real pasara a manos del Partido Popular.

14-5-2011.
Mira ojitos de Castellar te guste o no te guste la proxima presidenta de CASTILLA LA MANCHA SERA LA SEÑORA COSPEDAL, solo sera por una cosa, sabes cual? por que la mayoria de los manchegos a si lo quieren. y cuando visite Castellar como presidenta veras como acude practicamente todo el pueblo a saludarla, dentro de unos dias hablamos... y. veras. Ahhhhhh! y esta claro que la diputación de Ciudad REAL sera para el PARTIDO POPULAR.

14-5-2011.
Estimado Valtraju-Julián, la señora Cospeal sabe perfectamente donde esta Castellar de Santiago, es mas sera uno de los primeros pueblos que visitara como nueva Presidenta de la comunidad Manchega.

Como adivino algunos no tienen precio, ahora mentir mienten mas que hablan, hay queda eso y que dios me perdone pero por la boca muere el pez. Ale a darse golpes en el pecho que es domingo de resurrección...Como dios manda.


Un saludo COSCOLO RAMIREZ

¡Como están las cabezas, coscolo!

Perdón perdón perdón que el capirote esta tarde me apretaba a mi también un poco y se me olvido poner la mejor de las profecías, que es la que se relaciona con el hilo.

""""Seguro que en cuanto tome posesión la señora Cospedal de su nuevo cargo de presidenta de la junta de Castilla la Mancha, como parece que sucedera, el arreglo de la carretera de Torrenueva sera rapido."""

Casi na, si le apretamos un poco al profeta nos dice que la Loli llevara el Ave a Castellar. En fin si va la Loli por Castellar Avisais.

Saludos COSCOLO RAMIREZ.

Jope! Con los pueblos que hay en Ciudad Real y que nos haya tocado en suerte este tal Coscolo.

Uy por la boca muere el pez.... Hoy cuando me he ido a trabajar he visto maquinas trabajando en ls obras de la carretera.. jijiji

Tu lo has dicho amapola: Por la boca muere el pez.
No obstante, para decir lo que has dicho, cosa que bien puedes aplicarte a ti misma,no era necesario que intentaras convencernos de que trabajas fuera de Castellar, precisamente porque tu ya has mordido tu propio anzuelo cuando te precipitaste a hablar del "superavit" del ayuntamiento, que a lo que se ve se está metiendo en un millón de euros de deuda, y que aún no has explicado.
Lo de la carretera, que ya va para un año que está levantada, es la consecuencia de una maniobra electoral poco clara, además de tener otros problemas paralelos con otras administraciones como la propia confederación hidrográfica, que seguro que tu conoces mejor que los demás foreros, y que desde luego no es para utilizar expresiones como la de "jijiji", más propia de un niñat@ que creyendo que no le han pillado en su mentira, sonríe nervis@ mientras no para de comerse las uñas, por miedo a que lo pudieran descubrir.

Jope!! Algunos desde Madrid se dedican a ser profetas y no dan una, sera por eso que dicen "que nadie es profeta en su tierra" y tal y tal.


Por cierto hoy las maquinas estan trabajando, como profeta no tienes precio.


SALUDOS COSCOLO RAMIREZ.

Esque hablan sin conocimiento....pobrecillos, no necesitan un psicologo, necesitan unos cuantos.

Esque hablan sin conocimiento ninguno.......en fin.

Lo que dije, las cabezas perdidas. Psiquiatras,necesitamos psiquiatras, que sin medicación no las cabezas tienen peor remedio que la carretera de la Diputación...socialista.

que pasó con canteras del vertice y mazantini?

Ayer viernes estaban vaarios trabajadores reparando los desperfectos que se están produciendo en los laterales. Imagino que será por que no está terminada y no tiene arcenes. La cal sigue en donde estaba.
A ver si se animan y la terminan de una vez.
Por cierto. Ya estoy celebrando San Marcos. Los mas largos de la historia.

Vamos a ver si nos aclaramos:
La carretera está como se dejó. No la están arreglando. Está parada.
Hay una brigada de mantenimiento de la diputación que no va a arreglarla, lo que han hecho es arreglar algunos baches de los trozos por donde se puede circular con precaución, baches que se han ido produciendo precisamente porque está sin arreglar y cada vez más peligrosa.
Cuando se hacen estos parcheos de mantenimiento es porque no hay previsto terminarla por ahora.
Dentro de unos días estaremos en mayo y va hacer un año que se iniciaron las obras, y también un año de que se iniciara el periodo electoral.
Cuando llegue junio hará dos años de que se adjudicaran las obras a la empresa del vertice.
Cuando llegue agosto hará dos años de que afirmase en prensa que se terminarían para finales de 2010.
La única administración responsable es la diputación provincial de Ciudad Real del mismo partido que el ayuntamiento de Castellar de Santiago. Nada tiene que ver la Cospedal.
Si dependiera de la Cospedal, la alcaldesa ya hubiera protestado, pero como los responsables son de su mismo partido: silencio y a aguantar, así nos descalabremos. Dios no lo quiera.
Se retrasó el comienzo de las obras para que coincidiera con las elecciones y la empresa parece que quiere cobrar el retraso y la diputación quiere culpar a la empresa del retraso.
Tampoco puede culparse a la crisis, pues la diputación presume de no tener problemas económicos.
Entre tanto todos jodi..s y en silencio por intereses poco claros.
¿Está claro?

´
Está claro que los responsables subsidiarios son el Ayuntamiento de Castellar PSOE y la Diputacion de Ciudad Real PSOE, las dos del PSOE, pero algo tendran que ver los problemas de Vertice empresa adjudicataria por la diputacion y Mazantini subcontrata de la primera con estos retrass ?o no¿

Menos mal que vendrá alguien que dirá que la culpa la tiene Aznar, los especuladores, las Agencias o Franco. "Hay gente pa to".

Es necesario reducir Ayuntamientos, mínimo cada 10.000 habitantes.

Vértice es la empresa a la que se le adjudicó la obra, imagino que con unas claúsulas que prevengan el incumplimiento de lo contratado.
Mazantini es una empresa subcontratada que ha realizado unas obras a la que vértice no le ha terminado de pagar el trabajo realizado.
Pero el que vértice no le haya terminado de pagar a Mazantini, no exonera a la Diputación de resolver el problema de incumplimiento de vértice, ni de hacer que otra empresa termine las obras. No olvidemos que se trata de una carretera por la que seguimos teniendo que transitar los ciudadanos con peligro de nuestras vidas.
Si la diputación no anula el contrato de vertice y contrata a otra empresa, debe ser porque vertice alegue algún incumplimiento de Diputación en relación con lo contratado. Otra cosa no tendría sentido, como no tiene sentido el que el ayuntamiento de nuestro pueblo y los vecinos permanezcan callados durante un año ya.

jajajajajaja. El que haya peligro para los vecinos causa risa. jajajajajaja. Que importa unos cuantos vecinos mas o menos.
jjajajajajaja. La carretera esta limitada a 30 km hora y si vas mas deprisa es culpa tuya si te sucede algo.
O sea pon segunda en el coche y no toques el acelerador.
Por cierto. Esta tarde del lunes hace un aire que arranca las tiendas.
Muy desapacible la tarde. Sol pero fresco.s Sanmarqueros, tranquilos. Mañana mejora.

?Alguien sabe algo de la crretera?, porque este fin de semana he visto una máquina.

La carretaera de los bisiestos: se le da un apretón cada cuatro años, para elecciones. Mientras, a tragar, que son los nuestros.

He leido por aqui que la d.cospedal viene este finde. a castellar viene de incognito, pero segun tengo entendido quiere hablar con los dirigentes del pueblo y algo mas.

En Valdepeñas le prepararon una manifestació desde sitios y personas próximas al ayuintamiento. En Castellar me da a mi que no es bienvenida, mas bien bientemida. Tengo esa sensación. De todas formas no creo que el pueblo se merzca una visita de la presidenta.No se merece ni una buena carretera, según la Diputación...socialista.

No os preocupeis nos reuniremos con ella para lo del Tribunal de Cuentas y algo mas.
No viene de incognito, ademas a los que les gusta salir en la foto se cambian de chaqueta rapidamente como siempre y ya esta.

Por supuesto que casi seguro no será bienvenida en el pueblo, aunque imagino que esto será un falso rumor....
Tiene muchos pueblos para visitar que 'comulgan' con su ideología....y falta le hace recorrerse un poco esta hermosa tierra, que es Castilla la Mancha.

Muy bueno, RO1; se darán pisotones los parrillistas por salir en la foto y ya se van preparando para el cambio de tiempos. Me dicen que el Parris se que da consentido por no poder hacer el catering.

Fuentes, sería una novedad en Castilla la Mancha que su presidencia visitase los pueblos que ha perdido, pero sería bueno. A ver si aprenden algunos

En el caso de Castellar que a vuelto a perder quieres decir.

Bien dicho, Coscolo. Por una vez estamos de acuerdo: Castellar ha vuelto a perder.

En tiempos remotos, cuando algún rey o alto funcinario visitaba alguna población, lo primero que hacían era allamar los caminos y enderezar las sendas. Lo comento por el tema de la vista de la sra. Cospedal, ah! y la carretera.

Por eso Barreda vino en las elecciones por Almuradiel y se fue por la Torre, para no ver la carretera de Torrenueva ni tener que terminarla.

Buena respuesta, gun crazy, jajaja.- Esperemos que la Cospedal no le pregunte a Barreda el recorrido. Claro que en plan de recortes si viene por Torrenueva, es menor la distancia y ahorrara combustible, y si por el estado del firme rompe algún neumático pues ya de paso da trabajo a los talleres mecánicos; y mira por donde hasta puede generar empleo.-

Fuente: Diputación de Ciudad Real - Domingo, 27 de mayo de 2012


Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Mira por dónde:

El presidente de la Diputación Provincial, Nemesio de Lara1, siguiendo con su actividad periódica de reuniones con los alcaldes de la provincia para conocer las necesidades de los municipios, recibió días pasados a la alcaldesa de Castellar de Santiago, Carmen Ballesteros2.

La alcaldesa mostró su preocupación por diferentes temas que interesan a su localidad, centrándose particularmente en el estado de la situación de la carretera que atraviesa el municipio, que precisaría de diferentes mejoras y arreglos. También solicitó ayuda de la Diputación para la creación de un parque en una zona que se presta a la expansión de los vecinos, donde disfrutar de los paseos y de la actividad al aire libre.

Y eso que ya estaba a punto de terminarse la obra.

https://ww.lacerca.com/noticias/ciudad_real/presidente_diputacion_alcaldesa_santiago-120739-1.html

Vaya, criticamos a los alcaldes por no hacer su trabajo, pero lo verdaderamente preocupante es que también los criticamos cuando lo hacen.

jajjaajjaajjajajajajajjsaDFJHSLADKJGHSLÑKFJG

"necesitaría de diferentes mejoras y arreglos"
¡¡¡Valiente defensa de una obra que debería haber estado terminada en 2010, que es cuando se asignó!!!
Se le ve en la foto una cara de complacencia que lo expresa todo.
Amagar y no dar...........................pura propaganda de nula credibilidad!

hace menos de un año hablaron de lo mismo en el mismo sitio y con el mismo fotografo

https://ww.lacerca.com/noticias/ciudad_real/alcaldesa_castellar_centro_cultural-87516-1.html

bien habeis aprovechado hoy para escribir sin pseudonimo jajaja, Válgame! como dicen en MI PUEBLO.

""hace menos de un año hablaron de lo mismo en el mismo sitio y con el mismo fotografo

https://ww.lacerca.com/noticias/ciudad_real/alcaldesa_castellar_centro_cultural-87516-1.html ""

Los mismos con lo mismo pero a través del espejo. La alcaldesa, el presidente. Mira las fotos, igualicas pero al revés, hasta los retratos de la mesa. Muchas juntas pero poco avance. Propaganda y nada más. La carretera sin terminar y el invierno se nos echa encima.

¿Por qué no acudió el concejal de obras a esa reunión?
¿Tendrá que ser el presidentes de la Dip. quien también vaya a a su bar?
Todavía hay una obra del plan E sin ejecutar -C/ Cervantes- donde hay un cartel que nos lo recuerda.
El precio del cartel es de 2500 € incluídos transporte y colocación.Una ganga, vamos.
¿En qué se gastó ese dinero si había un plazo? La calle sigue igual.
Aquí fotos que no falten.

en menos de un año la carretera esta cada vez peor pero MC esta mejor

Mingo no compares. Ande va a parar!...en curvas y repechos gana MC, y en entradas no digamos. Anda en el firme, que ya le están saliendo amapolas...a la carretera.

¿Quien es MC, donde tiene las curvas y los repechos? Que poco claros sois, o igual es que lo que os falta es un par de ....razones para descifar y poner nombre a MC.

Saludos, como siempre tiro la piedra y escondo la mano.

Curvas , repechos, amapolas como labios
y mi máquina que se devora en el trajín.
Muy poético.

A la carretera electoral le pasa lo mosmo que al resto de cuestiones que salen en este foro, que son las mismas que salen a nivel nacional: si mi partido es el responsable desvio la atención hacia otros temas. La política española es un compendio de coscolos que desvian la atención donde pueden. Vergonzoso es, sin paliativos, y el paripé de la alcaldesa con el Nemesio no hay por donde cogerlo, por más que salga ahora algún coscolo que nos diga lo de bankia o la comunidad de Valencia y cosas por el estilo. Estamos en un foro que debería tratar temas de nuestro pueblo y nos hacen mirar para Cuenca, a saber con qué aviesas intenciones.

No te confundas mariobros, aqui nadie intenta desviar nada hacia ningún lado, es más, el foro está lleno de personas que lo que intentan es hundir al ayuntamiento, dá la impresión, sobre todo para aquel que lea el foro por primera vez, que el pueblo entero esta en contra del ayuntamiento, pero me atrevo a decir, que solo 3 ó 4 como mucho son los mismos que escriben y con varios pseudónimos, el jordano y compañia son de la misma calaña, y nos intentan hacer ver lo que no es.
Pero de nada les sirve, gracias a Dios tenemos ala mejor ALCALDESA, y por muchos años.

mariobross, ¿es que la política nacional y regional no le afecta a nuestro pueblo?. Pero, ¿tú dónde vives?

jajajajjajajajjaaa¡¡¡¡¡¡¡ jordana y gun cracy¡¡
y el coscolo desviao como siempre se nota que no es del pueblo, le falta buen humor jajjajajjajjajaj

Lo dicho, salir por lo cerros de Úbeda siempre. Vamos a ver, a mi me afecta el aleteo de una mariposa al otro lado del globo, pero lo que me rompe los amortiguadores del coche es la dichosa carretera. Que yo saque este hilo y todos hablemos de él es lo normal, porque si te pica un pie no se rasca uno en la ingle, digo yo. Por último la carretera la está haciendo la Diputación de Ciudad Real, no otra, y es a ella a la que hay que pedir explicaciones.¿Hay algo malo en ello? Se supone también que nuestra querida alcaldesa debe velar por los intereses del pueblo. De todas formas si estoy insultando o denigrando a alguien decídmelo, porfa. Los que somos de esta calaña necesitmos que nos digan cuándo nos portamos mal.

Activo otra vez este hilo porque me gustaría saber si alguien sabe algo de la dichosa carretera. Ayer fui por allí y me llamó la atención que algunos tramos se han vuelto a levantar.

Están trabajando en ella, no es que se hayan levantado los tramos.

Ya era hora, esperemos que los arreglos no duren otros tres años. Menos mal que se lo hemos recordado con insistencia en este foro,

"Esperemos que los arreglos no duren otros tres años". Algunos están resignado, con lo de la carretera. Otros, sin embargo, los forofos de la Alcaldesa, no ven problema alguno, porque hablan de otras cuestiones, y, los menos, Jordana, Mariobrossd Icade, indignados por la tardanza de la tardanza.

Me pregunto, en esta farsa, cúantos estaría dispuestos a organizar una manifestación en la Diputación o a reclamar judicialmente que se realice lo que ya está pagado, además de los daños y perjuicios correspondientes, de los pasados, presentes y futuros.

Veis a la Alcaldesa dando un puñetazo -con su delicada mano izquierda- en la mesa de su compañero Neme. Veis a la Alcaldesa encabezando una protesta ante la Diputación, con fotos, cámaras y ruedas de prensa. La veis formulando un expediente disciplinario de su compa Neme. O, la veis reclamanda judicialmente la obra que debía haber finalizado hace varios años.

Me pregunto cuándo empezará a ejercer el papel que la soberanía municipal le otorgó. Cuándo se pondrá a DEFENDER LOS INTERESES DEL PUEBLO DE CASTELLAR. Cuándo se sentirá llamada a ejercer su cargo con la valentía que se requiere. Cúando se enfrentará a sus miedos, a su partido, a las gentes que la miran con esperanza, con orgullo de haber elegido la mejor, cuando se enfrentará a esa voz interior -que la incordia, día trss día, noche tras noche- y que le recuerda su juramento, su compromiso sagrado (o civil) de luchar por todo lo que el pueblo de Castellar tiene y se merece.

Cuidado, la inactividad o la actividad cubriendo las apariencias, son los caminos de la desolación. La pérdida de la confianza, de las buenas gentes. El fracaso electoral, el quedarte sin nada, salvo la voz, que te acompaña a todas partes, que ya no puedes más, que caes en la depresión. Por su bien, deseo que nada de esto ocurra, pero exite un riesgo.
Trabajo ahi, esperamos respuestas.

A mi no me parece un problema de principal embergadura que la carretera esté parada o no esté parada, porque se puede circular, otra cosa sería que la cortaran obligatoriamente... Hay cosas peores en este caso el ejemplo del medico de urgencias.. ¿ahora que opina JORDANA, ICADE.. Y COMPAÑIA? ¿que decís al respecto? que el PSOE devoró y ahora lo pagamos todos?? Que no les pase nada a ningun familiar nuestro, que vamos a llorar... y no poco.

Pedromasleiva, pero mira que eres hombre.
Se puede circular? Creo y que bastante. O esque prefiere coger y tener que ir a toda leche en vez de reducir y pasar eso con cuidado?
Eso es lo que pasa, que queremos ir deprisa y no tener que reducir.
Hipocresía...

Si los tuyos te la meten doblada, ni una lágrima. Los tuyos te roban, ningún rubor.Sarna con gusto no pica.¿Escupir al cielo? Cuando ganen los otros, que será culpa suya.

Es necesario tener más crítica, SER MÁS CRÍTICOS. No sólo con las que prometen y no cumplen, si no contigo misma.
Es muy saludable tener espíritu crítico ante el fracaso de tus decisiones personales y ante el fracaso de las indecisiciones e impotencia de tus amigas y representantes.

Yo no sé si mi Queridomicastellar está utilizando la ironía para hablar de la famosa carretera( ya no soy pedrolamasleiva), lo que si es cierto que en caso de accidente los técnicos de la guardía civil saben a qué velocidad se ha dado una leche determinada, y la limitación en algunos tramos es a 40, y en el resto no lo sé pero tiene que ser baja(si alguieén lo sabe que lo diga). Yo creo que ese límite no lo respetan ni los tractores. Estamos vendidos y tenemos unos políticos locales que creo que no se están moviendo. La disciplina de partido está oprimiendo al pueblo(del partido socialista). Como se cuenta en el famoso chiste "perdone señor que le dé la espalda".

La carretera de Torrenueva a Castellar esta muchisimo mejor que hace un año. Las obras en proyecto eran la travesia de Torrenueva, construccion de un nuevo puente en el término de Torrenueva y remodelacion del puente de Castellar de Santiago, ensanche y firme y cambios de rasante del un tramo de 14 km. Se paro en invierno por la meteorologia y hoy por hoy solo quedan tres tramos peligrosos, pero señalizados como tales, uno de 400 metros y dos de 800. No esta mejor la carretera hoy que hace dos años??? No se ha hecho nada???? Venga hombre que demagogia es esta, las obras de una carretera no se realizan de la noche a la mañana y si no acordaros de la carretera de la torre y de la de almuradiel.

No me pongas el palito.........Si me hablas de demagogia........ No quiero subirme pero no me lo pongas.........................No me lo pongas...........que me conozco.........

Las obras de una carretera no se hacen de la noche a la mañana, ni tampoco tienen la duracíon del Escorial.
La obra, con presupuesto de 2.009, fue anunciada, en enero de 2.010, para los interesados en hacerla. Se publica su adjudicación, provisional, el 30/4/2010, a la empresa que ahora está trabajando. Me imagino, que a las pocas semanas se realiza la adjudicación definitiva.

En todo momento, el cálculo que realizan los técnicos de la Diputación Provincial, para su finaliziación es de 14 MESES. Incluirán, en este periodo contingencias que retrasen la obra (meteorología, curiosamente este año, apenas a llovido).

Salvo que me corrijan, lo cual haría encantado, desde mitad del año pasado debería estar finalizada y entregada la obra. Las personas de Castellar (residentes o no), las que no lo son y utilizan la carretera, son generosas porque "las obras de una carretera no se realizan de la noche a la mañana" y, los que se quejan, son unos desarraigados, que no sienten amor por su pueblo.

Ésos que preguntan: ¿qué pasa con la carretera electoral de nuestro pueblo?, ni son, ni merecen ser castelareños. Ésos que han sufrido el plazo impuesto por la obra y que, en breve, van a agotar un segundo plazo, de otros 14 meses, son unos "sinverguenzas" porque no apoyan la pasividad del equipo de gobierno y "quieren hundir a Castellar", porque no se le debe exigir a una Alcaldesa, que en el momento de gestación de la obra y hasta que finalizó su mandato -que pasó de Concejala a Alcaldesa-, era, también, Diputada Provincial y se interesaría por la obra de su pueblo y, que vuelve a revalidar su cargo de Alcaldesa, y continúa con el mismo interés. Vaya parrafada.

Que es cierto, que el responsable directo es la Diputación, pero una representante popular (con la doble condición de Diputada y Alcaldesa), y, en la actualidad, con otra Diputada Provincial, no hayan sido capaces de acelerar el proceso, pedir ayuda a los compañeros QUE SON DEL MISMO PARTIDO, presionarles, al menos, dar explicaciones sobre el parto de la carretera, es lamentable, salvo que el parto sea múltiple y aparezcan, después, algunos caminos alquitranados.

Desgraciadamente, algunas (la presidenta del club, ...) personas confunden la queja justa, con ir en contra de ellas y del pueblo. Te quejas porque sufres una situación que ya debía estar resuelta, hace más de un año, te quejas porque, ademas, de perjudicar a tus intereses personales, esta situación perjudica a TU PUEBLO, que podrá ser pequeño en extensión, en habitantes, en ofertas de ocio o culturales, o de lo que sea, pero es el MAYOR ORGULLO de tu identidad personal, terrenal y espiritual, porque es donde has nacido y tienes a tus familiares y, además, de donde procedes, donde tienes a tus antepasados, tus vivencias, tus recuerdos,..., algo que nadie te puede robar.
Por favor, que nadie se sienta ofendido políticamente por una crítica tan objetivamente razonable y que se le tome, como es, como una manera de recordar que falla algo, para hacer más grande el pueblo, para incrementar el orgullo de Castellar. Creo que no caben defensas en estas situaciones, si no admitir que falta algo que debe conseguirse y... se está tardando.
Felicidades a aquellos que no se cansan en perseguir lo que es tuyo y de todos y, felicidades, por contribuir en el éxito de la operación.

Por el interés que pudiera tener, a falta de conocer el estado actual de la "dichosa" carretera, transcribo la decisión de la Diputación Provincial, de hace seia meses, después de varias visitas -el año pasado y éste- de los responsables de las obras.

]día 03-01-2012S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p : / / w w w . d i p u c r . e s Página

Se propone a la Junta de Gobierno que disponga lo siguiente:
Primero.- Iniciar expediente de resolución del contrato suscrito con la empresa CANTERA DEL
VERTICE S.A., para la ejecución de las obras de “ensanche y refuerzo del firme de la CR-611 de
Torrenueva a Castellar de Santiago”, por incumplimiento culpable del contratista del plazo total fijado para
la realización de la obra.
Segundo.- Advertir al contratista que, al producirse dicha resolución por causas imputables al
mismo, este deberá indemnizar a la Diputación los daños y perjuicios ocasionados, que en el momento
oportuno sean determinados por esta Diputación, atendiendo entre otros factores al retraso que dicho
incumplimiento implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a esta
Diputación. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía constituida por importe
de 148.742,38€, que quedará incautada para responder de los referidos daños y perjuicios
independientemente de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda de la garantía incautada.
Tercero.- Conceder trámite de audiencia por plazo de 10 días naturales a la empresa contratista,
CANTERA DEL VERTICE S.A., y a la entidad avalista del contrato, CAIXA DÉSTALVIS DE CATALUNYA, a
fin de que dentro del mismo puedan formular las alegaciones que tengan por oportunas.”
Visto el informe emitido por el Servicio de Contratación y Compras el día 23 de diciembre de 2011.
Abierto el debate, y con la debida autorización, el señor Diputado Don Jesús David Marín Morales,
pregunta cuál es la solución alternativa que se ha previsto para que la ejecución de las obras de
acondicionamiento de esta carretera no sufra un retraso excesivo.
El Sr. Diputado D. José Luis Cabezas Delgado, señala que se adoptaran las medidas permitas por
la ley. Añade que ya se ha resuelto el problema de seguridad vial en sus aspectos fundamentales y ahora
habrá que esperar a que se tramite este expediente para, posteriormente proceder a la terminación de las
obras.
Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes,

La "presidenta del club de fans", a parir de hoy, la "Voz de su ama", podría informarnos: ¿qué ha ocurrido en estos seis meses?, ¿está resuelto el contrato?. Si es así, ¿quién se encarga de la carretera?.

Me parece interesante conocer el informe técnico de diciembre del año pasado, sobre el que se basa la propuesta de rescisión de contrato, porque hasta ahora se desconocía:
“Con fecha 23/12/2011, el Servicio de Contratación y Compras de esta Diputación ha emitido el
siguiente informe:
“La obra de “ensanche y refuerzo del firme de la CR-611 de Torrenueva a Castellar de
Santiago” fue adjudicada a la empresa CANTERA DEL VÉRTICE S.A., por acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 8/6/2010 en la cantidad ofertada de 2.974.847,59 euros, IVA no incluido, previa
constitución de garantía definitiva mediante aval de Caixa Déstalvis de Catalunya por importe de 148.742,38
euros.
Por informe de fecha 23/12/2011, la Dirección de las obras emite el siguiente informe:
“INFORME RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL
FIRME DE LA CR-611 DE TORRENUEVA A CASTELLAR DE SANTIAGO, PARA QUE SIRVA COMO BASE
AL INICIO DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO.
Las mencionadas obras fueron adjudicadas por la Junta de Gobierno de 8 de Junio de 2010, de la
Excma. Diputación de Ciudad Real, a la empresa Canteras del Vértice S. A. en la cantidad ofertada de
3.450.823,20 euros (I.V.A. Incluido). Habiéndose firmando el correspondiente contrato administrativo de
ejecución de las obras en la fecha 28 de junio de 2010.
El acta de comprobación de replanteo fue firmada con fecha 16 de agosto de 2010, siendo el plazo
de ejecución previsto para la ejecución de las obras de catorce (14) meses, habiendo finalizado ya con
fecha de 16 de octubre de 2011.
Durante la ejecución de las obras hasta el día de hoy, tanto en el Libro de Ordenes y Asistencias de
la Obra como en la comunicaciones verbales hacia los Jefes de Obra y diversos cargos superiores de la
empresa, esta Dirección Facultativa de la obra ha plasmado a la empresa contratista, Canteras del Vértice
S.A., que los ritmos de los trabajos de las distintas unidades de obra, especialmente las mas criticas y
necesarias para la correcta ejecución de la obra, se estaban ejecutando a un ritmo no adecuado para que
fueran finalizadas en el plazo previsto. Esto unido a una nefasta planificación de los trabajos ha conllevado
que en la carretera se hayan ido produciendo situaciones límites en cuanto a la seguridad vial se refiere,
estando altamente comprometida durante largos periodo de tiempo, además de producirse algún accidente
de tráfico de diversa consideración en el transcurso de dicho tiempo.
Esta carretera es bastante importante dentro de la red provincial de carreteras comunicando la
población de Castellar de Santiago y zona de influencia, con la zona de Valdepeñas y Santa Cruz de
Múdela, que son su referencia comarcal en materia de sanidad, educación y actividad económica, por lo
que cabe destacar que el servicio público que se presta con este vía de comunicación no se ha restablecido
en unas condiciones ni tan siquiera aceptables, a día de hoy.
Complementado todo lo anterior con las continuas respuestas por parte de la empresa contratista a
base de promesas incumplidas en lo referente al plazo de la obra.
La situación actual es que de los 12917 metros de los que consta la obra, en un tramo de 520 m. no
se ha acabado ni tan siquiera el primer capítulo de la obra, movimiento de tierras, además en un tramo de
3530 m solo se podido mantener un ancho de 6 m sobre los 9 m. proyectados, dejando unas transiciones
de sección que aunque señalizadas y balizadas, bastante peligrosas, a lo largo de la traza. En el resto de
obra se ha pavimentado el ancho de 9 m (8857 m) con la primera capa de regularización de Mezcla
Bituminosa en Caliente.
Acrecentado que en estos últimos días en dos tramos en torno a los km 7+000 y 12+000, de una
longitud de 1600 m., se han tenido que pavimentar de una forma apresurada en el mencionado ancho de 6,
sobre capas de zahorras artificiales no terminadas para poder garantizar un tráfico rodado con unas
condiciones mínimas de rodadura aunque con bastantes deficiencias en lo que a la seguridad vial se refiere.
Por lo que a fecha de hoy quedarían de terminar todos y cada uno de los capítulos del proyecto, incluyendo
el movimiento de tierras en la zona del nuevo puente, la finalización y puesta en servicio de la estructura de
dicho puente sobre la Rambla de Castellar, frentes y diversos remates de las obras de Drenaje Transversal
y especialmente las capas de zahorra artificial ZA-25 y primera capa de Mezcla Bituminosa en Caliente
(MBC) en los 3530 y 520 m. mencionados, y la segunda capa de MBC en toda la carretera, además de los
capítulos de señalización y balizamiento, reposición de servidumbres y demás actuaciones que sean
consideradas por la Dirección de la Obra.
Como conclusión final cabe destacar que una vez agotado el plazo de la obra y pasado en dos
meses y 6 días a fecha de hoy, no se ha terminado ninguno de los capítulos del proyecto descritos en el
epígrafe anterior, como consecuencia faltaría en torno a un 30-35 % de obra por certificar, a fecha de hoy
(Se han certificado 2.143.869,74 €, y queda por certificar 1.366.450,41 € a fecha 9 de diciembre de 2011),
lo que ahonda aún más en el incumplimiento total del plazo de ejecución, y tal y como se ha indicado
anteriormente la obra se encuentra en un estado muy limitado en cuanto a la seguridad vial se refiere para
el transcurso del invierno hasta que las condiciones meteorológicas y de temperatura permitan la
reanudación de las obras (según las prescripciones técnicas del proyecto). Por lo que la obra no se podría
terminar hasta que dichas condiciones meteorológicas mejorasen, aumentando considerablemente el
retraso ocasionado.
Por todo lo anteriormente expuesto, esta dirección técnica expresa que el contrato no se ha
terminado en el plazo fijado, incurriendo la empresa contratista en clara demora, además de que la
carretera CR- 611, que une Torrenueva con Castellar de Santiago y zona de Montiel, se encuentra en unos
valores de mínimos en lo que a la seguridad vial se refiere, por lo que se propone que conforme a la
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas de la Obra, la corporación opte por la resolución
del presente contrato.”

¿Qué dice la "voz de su ama" a esto? y ¿qué dice su ama, MC?.

Si se conocía que el ritmo era lento, ¿por qué esperar a la fecha de finalización de obra, 16/10/2011, incluso, dos meses más -de regalo-, para rescindir el contrato?. ¿A qué vienen esas fotografías sonriendo en las visitas a las obras, cuando se conocía que iban mal?. ¿Por qué el equipo de gobierno no ha informado sobre ésta situación?.

¡Cuántas preguntas se pueden hacer sobre lo ocurrido!. ¡Cuántas responsabilidades en juego!.¡Cuántos perjuicios causados (tasados en 0,2 €, por cada 1.000 € presupuestados y está en más de 5.000.000 € por día de incumplimiento -superan los 1.000 € diarios, es la cláusula de penalización), y los de otra índole económicos y de índole moral¡.
Y la "voz de su ama" diciendo que todo va bien, que se puede circular, que las obras no se hacen en un día. !Cuánta mentira!.
Lamento que sea tan largo, pero ante la alegría de la palabras, es preciso anteponer los datos y los hechos reales.
Todavía no ha acabado, tengo que conocer la situación actual.

Tambien dijo M C a una persona hace unas semanas, el puente estaba terminado y la carretera iba a quedar asfaltada en una semana, una tras otra, ... ...

Bueno, pues yá tenemos tres escenarios,

- el bando del ayto de queridomicastellar 10/07/12 13:08 en hilo urgencias.
- copia de dictamen diputacion cr de a.quiñones 11/7/12 03:45 en este hilo.
- comentario de anonimo13750

...?¿

Se han pedido una toneladas de asfalto, lo que ns, es si se suministraran el viernes o el lunes, depende de la demanda, pq como estamos en verano, es cuando se estiende el asfalto y a los que tienen tanta prisa, he de decir que Roma no se conquisto en una hora y la carretera que estan haciendo es de una calidad excelente y todo en esta vida necesita su proceso.

Fuentes me alegro estes por aqui otra vez, espero que la salud este bien , me entere estubiste un poco pachucho, pero cosa de poco...tu eres mas duro que los chinatos jejejeje.

BUENA NOTICIA: ESTAN ASFALTANDO LA CARRETERA, a ver si ya va de una por el bien de todas y todos.

Ing-eniero es bueno, optimista, generoso ("Roma no se conquistó en una hora"), pero no le tengo por Ing-enuo. Cómo son todos los castelareños, menos "la voz de su ama".

Las obras de la carretera se acabarán algún día. MC., será la primera en alegrarse, en inaugurarla, en fotografiarse, seguro.

En el ámbito público, las bondades del carácter castelareño -sin dejarlas de lado-, no bastan. Cuando tienes un cargo, tan importante, como Alcaldesa de Castellar y representas a tus vecinos y defiendes los intereses de tu pueblo, no puedes dejarte llevar por la buenas intenciones de los demás, tienes que ser implacable por el bien de tu pueblo. Aunque, sólo, sea por cubrirte las espaldas, tienes que enfadarte, pedir firmas, ..., y, sobre todo, informar del problema que exista.

- Las obras de la carretera se anuncian en 2009, con presupuestos de ese año.
- En enero de 2010 se publica su licitación.
- Se adjudica provisional, en abril de 2.010. Adjudicación definitiva, en junio de 2.010. Replanteo de la obra el 16/AGOSTO/2.010. (Trámites burocráticos lentos, y sin nadie que los agilice).
- El 16/OCTUBRE/2011 termina el plazo (14 meses) para tener acabada la obra.
- Hasta 2 meses después (23/DICIEMBRE/2.011), nadie hace, ni dice, nada. Ese día se presenta el informe de la Diputación aconsejando, ante las deficiencias de la obra, el incumplimiento de contrato.
- El 3/ENERO/2.012, se acuerda la rescisión del contrato y la caucción de un dinero por el incumplimiento. Comienza el trámite de notificarlo a la empresa, plazo de alegaciones y mandarlo al Consejo consultivo. Esto supone que la Diputación se hace cargo de la carretera para señalizarla y, a esperar la resolución del Consejo consultivo.
- El día 23/MAYO/2012 se libra la certificación nº 9 de la obra. Esto, debe suponer que se le da dinero a la empresa incumplidora (en el plazo de la terminación y en las características de la obra).

De enero a mayo, y hasta hoy, ni las actas del Pleno ni en las de la Junta de Gobierno de la Diputación aparece nada sobre la CR-611 de Torrenueva a Castellar. Ha desaparecido toda referencia a esta carretera. No se sabe nada de la rescisión del contrato y, sí, que se le ha entregado a la empresa dinero y, sí que están trabajando en la obra. Ante este oscurantismo, alguien podría facilitar datos sobre la situación actual, aunque, si no lo hicieron antes ...

Lo cierto es que, desde el 16/OCTUBRE/2.011, Castellar debía tener la carretera acabada y, hasta que finalice, se considera RETRASO en la obra. Nadie puede discutir estos datos, pues son públicos.

Ante estos hechos y, hasta que terminen las obras, caben todas las opiniones: a algunos les parecerá bien el retraso, otros los justificarán, otros lo criticarán, otros callarán, otros se preguntarán por qué no se ha dado antes este información, otros seguirán pidiendo responsabilidades.

Yo opino que Castellar no se merece, ni este retraso, ni la falta de información sobre los problemas habidos en la obra, y que la paciencia castelareña, se merece todo el dinero que la Diputación percibirá por el incumplimiento Y MUCHO MÁS.

Jejeje, muchas gracias por aumentar mi categoria profesional, solo tengo que decir un par de cosillas. No soy ING como el banco o de ingeniero o de ingenuo, soy LNG y solo he dicho que la empresa ha pedido asfalto, sin mas. Lamento que este comentario haya dado pie a la ingenuidad de casi todos los castelareños jejeje.

Saludos.

En beneficio de A Quiñones, tengo que decir que creo que "amapoladeltrigal-queridomicastellar-chinchi-etc", (acostumbrada a utilizar varios pseudónimos a la vez, perdida entre las diferentes máscaras que utiliza en la defensa denodada de su paga, para darse autobombo y explicarnos con frecuencia las virtudes de la alcaldesa de Castellar, incluidas las físicas), está, no ya confusa, si no muy confundida.
Asi que tu, A Quiñones, no tengas en cuenta sus improperios, pues bien veo que, como yo, no te conoce aunque a la persona que está tras de este pseudónimo si le gustaría conocerte en vista del conocimiento que tienes de ciertos hechos que se vienen sucediendo por estos "barrancos", como decís algunos paniverdes. Un saludo lamentablemente anónimo Quíñones.

Carísima Queridamicastellar:

Ya sabes que yo tengo buen humor, cuando se precisa (como tú, con lo de la viña), y seriedad, cuando se requiere.

Te tengo en gran aprecio porque demuestras lo "amiga de tus amigas" que eres, en cada momento,venga o no a cuento. Aunque, creo, que en ocasiones te excedes, en esta virtud.

Te aprecio por tu "alocada" firmeza y por tu incansable ánimo y "por el juego" que das.

No te sientas ofendida por lo que vaya entrecomillado, porque -de verdad-, lo escribo con mucho cariño, amor y humor. Si, aún así, no te gustara la expresión, házmelo saber y no volveré a usarla (pero la de "Presidenta del club..."), no!.

Lo de la viña..., por ahora me rinde más su producto, tal y como está el mercado inmobiliario. Aunque para un futuro está bien pensado, lo que ocurre es que el majuelo -como ellos dicen- está en el término municipal de Valdepeñas y tendré con contender con su Alcalde/sa, porque no sé papel juega en su relación de pareja.

ay! TCM no me puedo contener... Que es que en mi partido hablamos, nos reunimos y si,porque no, somo fans de nuestra alcaldesa y compañera que nos informa de todo, hasta tenemo un grupo de wassap. Nos juntamos y recogemos firmas para que no nos quiten las urgencias, para echar un partdo de futbol, para comer, vamos lo que son convivencias entre compañeros y asi nos informamos y es por ello que conocemos la realidad. Frio frio vas si piensas que todos somos ella, anque si te quedas mas tranquilo...

Somos muchos, de ahi los 8 concejales, y muchos afiliaos al partido y simpatizantes por lo que somos muchos los que conocemos los temas que preocupan a Castellar como la carretera, por ejemplo.

Quiñónes no te ofendas, pero eres tu quien tiene varios apodos, es ms casi que solo entras tu, algunos compañeros mios y el siempre querido por todos eleuterio.

No veas ni crees fantasmas, bueno, me voy de fiesta que es sabado.

Un abrazo a mis compañeros y amigs de juventudes

Para presumir de información tienes que demostralo, de lo contrario "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Para presumir de amistades, igualmente, tienes que demostrarlo, de lo contrario: "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Tienes la posibilidad de no quedar "como Cagancho en Almagro", contestando a: ¿en que fase administrativa se encuentra la carretera de Castellar?. ¿Continúa tramitándose el expediente de rescisión de contrato, a la empresa incumplidora?. Y si no ¿qué méritos tiene y por qué se confía en una empresa incumplidora -el 16/octubre/2011, tenía que entregar la obra-?.

Si, todavía, no te la ha dicho -como a nadie en Castellar-, hoy felicitas a tu Jefa Carmen, de mi parte, y que te responda... y, después, vas y lo cuentas... ¡ Ojazos, valiente, informao, lista, furgolista¡. Menos comidas, convivencias, charlas, reuniones y fiesta!. Menos guasa y más trabajo, para y por el pueblo,¡compañera¡.

Aplicate el cuento QUIÑONES, "para presupir de información tienes que demostrarlo..." A ver si a partir de ahora llevas tus refranes a rajatabla, tú el primero y luego mandas a los demás.
Y JORDANO te tengo que decir, que no tengo nada que ver con amapola, ni con queridomicastellar, etc. De hecho no se quien son, ni quien pueden ser, pero me gusta que pienses así jajajaja!!!
Y vuelvo con Quiñones, hay que jo..., y tenerte que soportar por que esto es un foro, pero tener que leerte todos los días, hablando y despotricando sobre nuestro pueblo, esque tiene tela, y encima tambien ay que soportar que gente de nuestro pueblo te aplauda, por lo bien que lo haces.
Jordano, me parece que al final tendre que sospechar de tu relación con Quiñones ¿acaso os reunis en una era, para concretar vuestros odiosos comentarios en el foro? Ya está bien, y encima decir que te amenazé Quiñones, y tu no paras de "insultar a Castellar" bajo mi punto de vista.
DE TORRENUEVA TENÍA QUE SER....

Yo pregunto por la carretera, su estado y porqué se eterniza en el tiempo, y me salen unos chequistas intentando saber quiénes son este y aquel, lamentable. Hay algunos que si decubrieran quiénes somos ya nos habrian dado de leches. !Viva la democracia!

Dar leches, anda ya ¿Porque?. Estas dando con personas amables, y personas que vienen al foro a opinar. No pienses eso, y dejate de Chequistas.

chequistas?
checas con wifi?

Los chequistas de la posrevolución vestían chaquetas de cuero, NO ES ESO ASI? Te referias a eso?

Para presumir de ojazos, hay que tenerlos.

Ojitos, y otras muchas, presumen de amistades pólíticas, del conocimiento de la alta política municipal, de interesarse por el pueblo y, ni tienen amistades, ni conocimiento, ni interés, por saber del estado de la carretera.

Yo he dado datos de los plenos de la Diputación, me he informado e interesado por el escandaloso retraso de la carretera de Castellar, porque es mi segundo pueblo, y me afecta, y mucho, por mis familiares y amigos. Lo que yo he aportado, ni siquiera es opinión, es la triste realidad: LAS OBRAS DE LA CARRETERA DE TORRENUEVA A CASTELLAR TENÍAN QUE HABER FINALIZADO EL 17/OCTUBRE/2.011, de acuerdo con el contrato de obra, que ya no se sabe si está en trámite de rescisión -porque así se había propuesto- o si está vigente -lo que es más lógico, por el ingreso de dinero a la empresa incumplidora-.

Jamás se ha informado al pueblo de Castellar del injustificable retraso de las obras de su carretera. Ahora, nos encontramos en una situación peor, porque se está actuando prescindiendo de la garantía de un procedimiento administrativa: LA PUBLICIDAD.

Por favor, Srta. Ballesteros Vélez informe a su pueblo del estado actual de la carretera, de su injustificable retraso, de las medidas que se van a tomar por el perjucio que se está ocasionando a Castellar. !"Cambie la seda por el percal" y métase en faena!.

Esto no es ir en contra de Castellar, al contrario, es pedir información sobre un asunto que importa mucho a su pueblo y a los pueblos vecinos. Callarse, sí, es ir contra el interés público y contra su responsabilidad pública.

Hoy se cumplen NUEVE MESES -un parto sin complicaciones y con epidural, porque parece que no hay dolor- SIN PODER USAR LA CARRETERA.

Ante el silencio impuesto por la mayor autoridad municipal, a sus fans, primas, vecinas, a las jóvenes que wasean, ..., sobre "la carretera electoral", desde el lunes pasado, resulta, que cobra el protagonismo que tenía y tiene. Porque las urgencias vendrán y los urgentes irán, por una carretera que no está acabada, pero que tendría que estarlo, desde el 17/OCTUBRE/2011.

Como yo no llego a esto, igual que la mayoría de castellar, mi amigo Luis Garcés, abogado-administrativista, me ha confirmado que la claúsula penal -si no se ha rescindido el contrato con Vértice- se encuentra plenamente vigente. Por tanto, sobre la cantidad de la obra se penaliza en 0,20 €, por cada 1000 €.
Mi amigo se va a la cifra más baja de 2.974.874,59 €, que es la cantidad ofrecida por Vértice, y

Ante el silencio impuesto por la mayor autoridad municipal, a sus fans, primas, vecinas, a las jóvenes que wasean, ..., sobre "la carretera electoral", desde el lunes pasado, resulta, que cobra el protagonismo que tenía y tiene. Porque las urgencias vendrán y los urgentes irán, por una carretera que no está acabada, pero que tendría que estarlo, desde el 17/OCTUBRE/2011.

Como yo no llego a esto, igual que la mayoría de castellar, mi amigo Luis Garcés, abogado-administrativista, me ha confirmado que la claúsula penal -si no se ha rescindido el contrato con Vértice- se encuentra plenamente vigente. Por tanto, sobre la cantidad de la obra se penaliza en 0,20 €, por cada 1000 €.
Mi amigo se va a la cifra más baja de 2.974.874,59 €, que es la cantidad ofrecida por Vértice, y aplica el 0,20 por cada 1000 €, para calcular el importe por un día de retraso, que viene a ser 595 €, que multiplicado por 9 meses de retraso culpable y por 30 días, resulta una cifra de 160.641.73 €[/u], que para los que hemos conocido la peseta, equivale a 26.728.535 ptas.

Dividido los 26 y pico millones entre los 2221 castelarenos, corresponden más de 120.343 pesetas, por persona -se excluyen las aves-, es decir, aprx., 723 €, un salario mensual

Pero esto, es una cantidad fija, determinada por el retraso culpable. Mi amigo dice que la parte sustanciosa es la de daños y perjuicios ocasionados, que será determianda por un Juzgado a tenor de los daños y perjuicios que se demuestren. El Ayto. deberá certificar muchos daños y perjuicios materiales y morales.

También, me dice mi amigo que la obra de una carretera no se hace para percibir estas cantidades, se realiza para tenerla y usarla. Cuando la gestión haya sido nefasta, el retraso es de más de nueve meses, es recomendable la rescisión del contrato, porque los daños y perjuicios serán mayores que en la opción de dejar terminala (entre otras cosas porque el retraso es tal, que no te puedes fiar de las calidades del material, de las prisas por terminar, de no ajustarse exactamente al proyecto, porque después vendrán los vicios ocultos (las cosas que se han hecho mal, al final, ellas mismas se delatan, porque aparecen los defectos, etc.)

Él se ha ofrecido a llevar el asunto, pues aunque todas estas acciones corresponden a la Diputación contratante, el pueblo que las haya sufrido tiene un derecho a reclamarlas a la Diputación. Dice, incluso, que la propia Administración Local puede intervenir como perjudicada en una acción contra la empresa Vértice.

O sea, que cuando llegue el momento de la entrega de la obra, y "el ya era hora o el ya está bien", aparece el momento de exigir responsabilidades a la empresa por el retraso culposo.

Mi despedida: ¿cómo se encuentra administrativamente la carretera que debía estar entregada el 17/0CTUBRE/2011?. ¿Se están preparando los daños y perjuicios causados?.

Quiñones te vas a gastar más en amortiguadores
que en cafes en Torrenueva

Parece ser que el nuevo frente de juventudes no ha recibido instrucciones para recoger firmas de protesta por el estado de la carretera, dado que quieren que coincida su terminación con las fiestas. Asi los que vayamos de fuera tendremos algo positivo de que hablar. Por cierto, parece que a un buen número de ellos los han escogido para un curso remunerado, aún teniendo a familiares contratados por el Ayuntamiento, mientras otros se han quedado fuera con una situación familiar de mucha dificultad. Clientelismo partidista se le llama a eso, y lo del bar de la piscina ya ni te cuento.

Eso, " dame casta y no me des razones" dice el refrán. Para qué van a buscar a otros si hay parentela a mano aunque no lo necesite tanto como otros. Qe se lo explique la concejal como cuando pedía el voto.
¿Qué es eso de la piscina? ¿Hay tongo?

Nada un poquito de asfalto para la entrada de uno del gremio y familiar de un concejal, antes de que terminen con la primera capa.

Quiñones, ¿qué? ¿cómo va la carretera? ¿cómo la ves?

La veo, todavía, embarazada, con un retraso de NUEVE MESES Y DOS SEMANAS. En algún momento parirá. Salvo que se interrumpa el embarazo o aborte.
Tenía que estar con sus primeros problemas -tal y como detectaron los técnicos de la Diputación- de firme por la ausencia de capas específicas de tierra, con parcheos, con arcenes que no cumplen la distancia y que se rehundirán.

¿Y, tú, estás satisfecha?. Yo creo que Castellar se merecía una mayor información sobre los problemas y el retraso que está sufriendo. Creo que trataís al pueblo como menores de edad, sobretodo, cuando no ha sido un problema vuestro. Creo que por ese camino os echan al charcón en las próximas elecciones, como deberían hacer con Nemesio, cuando venga a inaugurarla.

Cuando se acabe, cómo se compensará a los castelareños por el retraso, los daños y perjucios del incumplimiento de contrato...

La "Matatontos" es capaz de crear -junto a esos jovencitos que no tiene mucho que hacer- una barrera para no dejar pasar a los que hayan criticado -por cierto, con muchísima razón- el interminable episodio de la carretera. NUEVE MESES Y MEDIO de retraso y la carretera sin estrenar. Los datos los tomarán de la lista de reivindicación de la carretera, que se mueve en circuitos no oficiales, pasarán los que no ha firmado y a los firmantes se les amonestará pública y privadamente.

En estos nueve meses y medio, cada año menos- habrán nacido niños en Valdepeñas, y luego pasados al Registro Civil de Castellar. A esos niños, cuando sean mayores tendrán problemas -poco importantes- psicológicas a causa de los continuos baches, alguno no querrá subir más a un coche, otros tendrán terrores nocturnos por las horas encerrados y el traquetreo de la amortiguación. ¡Cuanto mal va a traer el retraso de la carretera¡.

Tengo entendido, tú estás mas cerca de las fuentes, que el Ayto. celebrará una corrida de toros y varias actuaciones -de gran nivel- en la plaza, todo gratis, y a cuenta de la indemnización que le corresponde al pueblo de Castellar por el retraso. Esto no me lo puedo perder.
Ünete a la Plataforma por un Castellar informado. Actos provistos: ¡responsables del retraso, al charcón, en el día de la inauguración!.

antoÑete antoÑete, tienes menos luces que la bicicleta de un gitano y tienes mas cuento que la niÑa del anuncio de vick vaporux.

... menos luces que el campo de futbol del alcalde y más cuento que la carretera de Castellar.

Te da igual porque con tus maravillosas gafas tampoco veras muy bien de día.

A. Quiñones, deja de la demagogia apartada a un lado. Sabemos de que partido provienes, quien eres y que se esconde tras de ti.
Deja la demagogia pues una persona demagoga es aquella persona que manipula los sentimientos de la gente, especialmente mediante halagos fáciles y promesas infundadas, y bien sabes que el PARTIDO SOCIALISTA DE CASTELLAR DE SANTIAGO, demasiado bien lo está haciendo para que todo su pueblo vote y hable, como lo hizo el año pasado en Mayo.

Todos los 2.208 habitantes (aprox) de Castellar de Santiago, restandoles los 100 USINIANOS y los 100 PEPEROS, Castellar de Santiago conoce a cada partido, a cada integrante de cada partido: Como son, de donde provienen y algunos sabemos por donde van ¿no, Antonio Quiñones, Jordana y compañía?

Pues eso, a lo que vengo a decir con esto es que estamos en un país con libertad de expresion, (DEMOCRACIA) pero con cabeza, porque para una cosa somos DEMOCRATICOS Y PARA OTRAS NO.

Una vez mas digo que dejemos la demagogia.La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con la palabras mayores.

Un saludo demagogos ("Algunos")

¿Quién juega con los sentimientos de los castelareños?.

Quien nada ha hablado sobre los problemas de la carretera. Quien no ha dicho palabra sobre los nueve meses y medio de retraso. Quien calla sobre la cuantiosa indemnización que debe recibir Castellar.

Quien da la cara por los propietarios de la Nava, solicitando la ampliación -en tiempo- de su negocio, y, sin embargo, mira a otro lado, cuando vuelca el remolque de los ojeadores y secretarios. Quien conociendo la situación de fraude, de parados, jubilados y trabajadores sin contrato, calla. Quien ignora los ingresos que deja de percibir Hacienda y la Seguridad Social (y luego nos quejamos de la retirada de las urgencias).

Quien conoce la relación de los “enfermos” que no van por la mañana al Centro de Salud, porque trabajan, y les viene mejor por la tarde. Quien tiene los datos de las escasísimas urgencias, que hay de 15 a 21 horas y embarca a no sé cuantas personas para que la acompañen a depositar unas firmas, a sabiendas de que es un esfuerzo inútil.

¿Quién ha estado jugando y juega con los sentimientos de los castelareños, con su tiempo, con sus vidas, con sus desplazamientos, con su bienestar?. Yo no tengo el poder para ello, pero sé quién es. ¿Lo sabes tú?.

No te voy a contestar nada más a aquello de: y embarca a no sé cuantas personas para que la acompañen a depositar unas firmas, a sabiendas de que es un esfuerzo inútil...

No es un esfuerzo inútil, sino que hay se demuestra quienes son las personas que luchan por sus derechos, no son como otras que se quedan en casa pensando como tu diciendo que es un esfuerzo inútil, que lo dejan pasar hasta que un día le quiten la SANIDAD entera.

No es un esfuerzo inútil, es un esfuerzo de un pueblo casi "entero", en el que luchando por lo nuestro, por nuestros derechos, se gana más.

Lo que me parece mal, porque siempre pasa, es que haya personas que no esten de acuerdo contra el cierre de las urgencias, de acuerdo con privatizacion de la sanidad y la educacion publica ( y muchas más), se queden en casa o en su trabajo por pensar que con eso no se gana nada, o no irme del trabajo porque pierdo 100 € (Esos no saben que alomejor hoy pierden 100€, pero mañana alomejor no pierden PORQUE NO GANAN NADA)

Si todos salieramos a la calle a DEFENDER NUESTROS DERECHOS, este país sería mas optimista de lo que hoy es.

Es mi opinion.
Un saludo,
Miqueridocastellar.

"...que no estén de acuerdo contra el cierre de las urgencias, de acuerdo con privatización de la sanidad y la educación publica (y muchas más)...
Imposible entender lo que escribes!
Lo de perder o ganar está más claro, y no hay nada más que ver la foto de la protesta en Ciudad Real: La Alcaldesa con sueldo, la madre de La Alcaldesa con sueldo, la madre de la concejala con sueldo, los padres del concejal con concesión, la mujer del sereno, el tío de de la alcaldesa con sueldo, la de la fuente, que lleva algo ganao y poco más.
¡Con la sanidad no se juega! Eso lo entendemos todos los demás que no subimos al autobús familiar.
Leete lo que propuso en la página de Pascual "teodorito el de la usi", como tu le llamas, y verás que fácil es la solución del problema: Una consulta por la mañana y otra por la tarde.Y sin tener que montar en la camioneta a los familiares.
Para la sanidad (PP) montamos en la camioneta a la familia, y para la carretera (PSOE) no ponemos camioneta. A eso se le llama se le llama jugar sucio, para seguir ganando más....tiempo.

Increible lo tuyo jordana, no dejas de sorprenderme.
Las protestas (que a mi parecer no son suficientes) han sido muy apoyadas y tú mismo lo sabes, a los datos me remito, más de 1200 firmas en 4 días, ¿a esto como le llamas, camioneta familiar ó sentido común?
Creo que deberias dejar el partidismo a un lado y te unas a la causa, por 'el bien de tu pueblo' con decís repetidamente en ese video lleno de utopías que colgasteis en youtube hace poco más de un año.

Defensa de los derechos y sentido común.

Organización: 1.200 firmas, ¡de excursión, familia¡, camioneta, camiseta de Barreda, pancarta, bocadillo y agua, a la vuelta –en el bar- cervezas, refrescos y aperitivos, mientras se dan las novedades. Todo perfecto, llamada al diario oficial, fotografía,¡la hemos “armao” hasta nos han “echao”!. Cuando hay que montarla se monta, ¿qué se creen?. Todo eso está muy bien.

Pero ...¿por qué no se reivindica con el mismo entusiasmo el derecho a tener una carretera arreglada?. Desde el 17-octubre-2011, cuántas firmas se han recogido, cuántas camionetas han ido a la capitaleja, cuántas fotos delante de la Diputación (y, encima, viene Nemesio y abrazos, comida, risas y más risas).

El día que se defienda, los 9 meses y medio de retraso en la carretera, creeré que el Ayuntamiento, y ese grupo de jóvenes, luchan por todos los intereses del pueblo y creeré que existe sentido común y coherencia entre lo que se dice y se hace. Mientras tanto se está haciendo un uso partidario del sentimiento de Castellar.

El día que se defienda a los ojeadores y secretarios, en lugar de a los empresarios de la Nava, creeré, mientras tanto, lo único que creo, es que en este asunto y en el anterior, MC. debería ceder parte de sus 2.050 €. , porque no se lo está ganando, está defraudando a los castelareños.

Srta. en una gestión, en conjunto, unas cosas salen bien y otras mal. Lo que sale mal, hay que comunicarlo a los ciudadanos y ponerle remedio. La permanencia en silencio y la actitud pasiva, es el paso previo el puntapié en su hermoso trasero.

Para tu lucimiento, Queridamicastellar:
Y esa familia es de las tradicionales, con padre y madre, o es monoparental y ¿tiene muchos padres o madres, tías, primas, sobrinos, hijos naturales, hijos adoptados, en acogimiento, madres solteras,...?. Algún episodio de violencia de género. Algún/a "aprovechao" políticamente, laboralmente o socialmente. Algún niño/a con 120 de coeficiente intelectual Algún/a inventor/a. Algún/a artista. Cantaor de flamenco o palmeros, bailaor/a. Algún bombero torero, alguna torera. Algún/a Academíco de la Lengua. Algún actor o actriz. Algún investigador/a. Algún mamporrero. Algún sexador/a de pollos, algún descubridor/a de América en picatostes. Algún rapero/a, algún olímpico/a en natación. Algún mago/a, de los buenos, alguna oveja descarriada, ..., en fin, cosas que le interesa a la afición. Gracias.

¿he leído "senectudes socialistas" o me lo han hecho lo ojoos

La misma senilidad que el parque móvil que está esperando circular por la carretera. ¡Se muere de vetusto!.

Pero el día que venga el coche oficial: unos, al lavadero, y otras, a la peluquería, mascarilla de pepino y baba de caracol, vestido nuevo (porque el que estaba preparado para la ocasión ...), otro tacón que se ha quedado demodé, unos retoques, unas gotas de perfume que está por comercialicerse, aquella pulsera y collar de cuando era joven y ahora está fashion, y muchos besos y abrazos a la provecta familia.

En varias ocasiones he preguntado por el estado actual administrativo de la carretera electoral.

Hemos tenido conocimiento de la inactividad, durante meses, en la tramitación y en la ejecución por la empresa contratada, de la Diputación Provincial y del propio Ayto. de Castellar (como implicado más cercano y directamente interesado).
Hemos tenido conocimiento de que el 17/OCTUBRE/2.011 debía estar en funcionamiento la carretera. En esta semana se cumplen DIEZ MESES de retraso en la obra.

Hago un resumen sucinto. Nos quedamos en el 23 de diciembre del 2011, dos meses después del vencimiento de la obra. Se presenta en la Junta de Gobierno el dictamen de los técnicos de la propia Diputación en el que aconsejan la rescisión del contrato, por quedar más del 30% de la obra sin realizar, por no cumplir con los metros de ensanchamiento, por la deficiencia en las capas de tierra de asentamiento, en lo que respecta a las cuestiones técnicas (veremos las consecuencias de estas deficiencias), respecto de otras cuestiones de orden vial, señalan la deficiente señalización, la constancia de accidentes de tráfico, y, por último, otra consideración fundamental, sobre el carácter estratégico de comunicación de la carretera, la finalización del plazo en dos meses y lo que resta de obra.

El 3/enero/2012, ante el informe técnico –que en otras palabras podría expresarse como de burla al contrato-, Nemesio y su cuadrilla deciden rescindir el contrato. Comienza otro trámite administrativo, comunicarlo a la empresa y enviar al Consejo Consultivo la decisión, para su visto bueno. El dictamen, como era obvio (por la razones expuestas y por otras alegaciones que realiza la empresa en las que afirma –en febrero de este año- que “en un mes y medio o dos meses” la carretera está acabada), es favorable a la rescisión del contrato. Lo encontrareis en: consultivo/ccm/dictámenes, transcribo principio y final.

DICTAMEN N.º 135/2012, de 27 de junio.*
Expediente relativo al contrato de obras de “Ensanche y refuerzo del firme de la carretera CR-611, de Torrenueva a
Castellar de Santiago, instruido por la Diputación Provincial de Ciudad Real”.
.
.
.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
Que procede informar favorablemente la resolución del contrato de obras para la ejecución del proyecto de obras
denominado “Ensanche y refuerzo del firme de la carretera CR-611, de Torrenueva a Castellar de Santiago” al concurrir la
causa de resolución prevista...

¿Cuál era el peligro de la merecida rescisión de contrato?. Que la carretera se quedaba paralizada hasta dar solución al problema: la indemnización, otra contratación, otros plazos, etc. Pongamos otro año, o año y medio más. Y ¿qué haría ella?, la simpar MC. Ballesteros Alcaldesa

En este eterno serial, el 23/MAYO/2012, el Pleno de la Diputación, que ha resuelto el contrato a la empresa (por incumplidora y por “chapuzas”), que ha enviado al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el estudio de la trascendental medida de romper el contrato, sin saber por qué (puesto que nada aparece en las Actas de la Junta de Gobierno ni del Pleno), libra la certificación 9ª a la empresa por varias centenas de miles de euros. Es decir, paga a la empresa incumplidora, cuando había resuelto formalmente el contrato y cuando estaba en estudio en el Consejo Consultivo –el cual, un mes más tarde le da la razón-.¿Para qué sirve enviar la decisión de rescisión de contrato al Consejo Consultivo?. ¿Para qué sirve tomar la decisión de romper el contrato y meses más tarde, continuar dando dinero a la empresa incumplidora?. ¿En manos de quién estamos?

“Donde dije digo, digo Diego”. Las decisiones se toman en secreto, en los pasillos, en las mesas de los restaurantes caros. Donde dije rescisión de contrato a la empresa, digo páguese a la empresa incumplidora. En la vida pública, en política, con el dinero de todos, a la falta de seriedad habría que añadirle algún calificativo penal. Hasta en las oposiciones más básicas se estudia el principio de legalidad, el principio de publicidad y el de no ir contra los propios actos en la administración, el de la transparencia en la toma de decisiones.

Sé que no es un escrito de verano, ni de Ferias, pero la escasa información que existe hay que aportarla, porque Castellar no se merece esto. Ni la privación ni las molestias que ha sufrido el pueblo, ni el retraso de la obra, ni haber estado a punto de la paralización, por parte de la Diputación y, por lo que respecta a la rumbosa y rutilante srta. Ballesteros Alcaldesa, la ocultación a su pueblo de los graves problemas que ha ocasionado la Diputación en nuestra carretera, a los que ha recibido con achuchones, abrazos y besos a toda esa tropa de triperos y tragonazos, políticos de tercera, que ni siquiera han sido elegidos directamente.

Por cierto, el compañero Nemesio de Barbas que inauguró el campillo de furgol del Alcalde, que había estado con el cartel de la Junta de Comunidades. Esto se merece otra investigación.

En primer lugar: Gracias por la información que aportas con respecto a los últimos acontecimientos sobre la carretera. Muchas gracias.
En lo que respecta a la inauguración por parte de "Nemesio de Babas", es alucinante, pues la subvención la concede La Junta de Castilla La Mancha. Por lo tanto ¿qué pintaba allí el Presidente de la Diputación inugurando una obra que él no había concedido?.
La verdad es que es todo un despropósito, aunque existe una razón poco confesable para que fuera invitado. La "explicación" en el próximo capítulo.

Buenos días amigos del Foro:
Vivo en Castellar, pero soy de fuera. Creo tener un cierto conocimiento, por el tiempo que llevo aquí, del pueblo de Castellar de Santiago que me impulsa a acogerlo, en sus buenas cosas, y, por otra parte, me produce un enorme rechazo las rencillas políticas o el trasfondo político de por qué un hecho, actividad o gestión municipal (incluso en cualquier conversación), está bien o mal, dependiendo de quien tenga la iniciativa.
No quería mezclarme en el asunto de la carretera, bastante sufrimiento llevo en estos años, pero me parece que los hechos que he leido en este apartado del foro y, que no han sido desmentidos, son de una gran transcendencia. El desconocimiento de las mujeres y hombres, sobre los avatares de la carretera (incumplimiento del plazo de final de obras, situación de ruptura de contrato, etc) es sencillamente incalificable.
Para que no se me encuadre en nada, diré que firmé por la recuperación del servicio de urgencias, del que espero un buen resultado de las gestiones que esté realizando Carmen Ballesteros.
Saludos desde mi atalaya solitaria del cardo manchego y desde la belleza de su flor.

Ayer, pasado la Loma Larga, antes de llegar a la solana Honguero, justo en el camino del cortijo de Andresón, a eso de las 7,30 de la mañana..., me encuentro con unos hombres como canarios, pero sin pico y sin alas -entre amarillos y verdes, muy vivos-, era la reunión ordinaria que el capataz mantenía con los operarios:
-Esto tiene que estar pintao y acabao en dos días.
Evaristo, el del Cristo, el del sombrero de paja con los cuatro agujeros de la rosa de los vientos, por encima de la cinta de DYC (Dragados y Construcciones, como él decía), le chistó por lo bajo a Manolillo “El Perejil”(de Granátula): -¡el caballejo de tu paisano los tenía redondos y grandes, pero estos los tienen, mismamente de grandes, pero cuadraos!-.
-¿Qué dices Perejil!? (-¡Hierbabuena, no me das la enhorabuena, que me caso don Tello..¡).
-¡Pero no habíamos quedao en que teníamos tajo, en la carretera, p´a to´el año?..
-¡Pos resulta que no!, que viene Don Nemesio, con la señora Alcaldesa del Castellar, a inagurarla antes del Cristo.
–Pero si llevamos casi once meses de atraso: ¿qué más les da...!.
–Pos que la gente del Castellar s´anterao d´eso y la pacencia de to´er mundo s´agotao. A`sin que esto s´hace la semana entrante... sí o sí (lo aprendió hace unos años de sus jefes, y su hija le había dicho que le quedaba mucho más mejor que: por sus venerables testículos).

Hoy me he cruzado con Dña. Carmen, sus pendientes y sus collares, y su señora madre, que iban de compras de complementos a la capital, porque ella ya tiene sus vestiditos de las Fiestas y el de la inauguración de la carretera, que se compró en las rebajas de verano. ¡Si supiera la gente lo poco que gasto en ropa y lo que ahorro, de los 2.050 de mi nómina,... no pierdo ocasión en decírselo a mis juventudes..., todo es cuestión de tener un buen fondo de armario!.

Mañana. –Que tal Neme, ya sabes el día de la inauguración, que Toni ya tiene encargado el bacalado, que te gustó tanto el mes pasado..
-Háblalo con mi secretaria. Ya sabes cómo tengo la agenda, Galana. Como diputada que sigues siendo en mi corazón, y lo que nos espera..., ahora que hemos echado a José María,
-Ya, pero para eso quedan tres años...
-Carmencita, el trabajo de estos días en la provincia es agorador, actos institucionales, inaguraciones comidas, cenas. Aunque nos han quedado pocos pueblos, ahora más que nunca hay que estar ahí..
-Es que tendría que ser, como muy tarde, en el finde del 8 y 9, antes de que vengan los votantes de fuera.
- Lo único que te puedo asegurar es que estará acabada, hace diez minutos me ha llamado el compañero y me ha dicho que la termina si le perdonamos la indemnización de los 11 meses y, como eres tú..., le he dicho que adelante.

Llevo unos días de mucho trajín y sin siesta. Iba de camino a Castellar, porque le tenía que hacer un mandao a la Rosana Guiza en la Aldea , pensando en esto, si había sido un episodio onírico o no, cuando... me he encontrado con la rotonda que han hecho los hombres-canarios en el cruce de la carretera con la Torre... ¡La madre que parió a Panete!... Entonces, he caído de que se trataba de un sueño, porque la rotonda, sí que estaba allí, delante de mí.

Y si en estos días ven, en las cunetas de la carretera, a los hombre-canario, paren y denles abrazo fuerte o un beso, e invítenles a un botellín en La Cabaña. ¡Viva Castellar y el Santísimo Cristo de la Misericordia!.

¡ESTÁS COMO UNA AUTENTICA CABRA QUIÑONES! de verdad, que mal lo tienes que estar pasando, me apiado de tí..

No te apiades de mí, estoy recien confesado y con el testamento hecho. Guarda ese noble sentimiento para quien lo necesite. Porque, tú, serás de esas juventudes... ¿Tiene un buen fondo de armario?.

La cabra es más independiente, los borregos son más gregarios y dóciles, y a la pastora le gusta más el ovino.

Lo estoy pasando de fábula (por cierto, recuérdame que te cuente una).

Superbus, Quiñones!!!!

El segundo cuento (el primero era “La historia del ayer, del hoy y del mañana”) es “El esperpento de la inauguración” en capítulos (aún no está el segundo, pero los personajes me lo están pidiendo -me aporrean con insistencia, los malandrines, en el interior del caletre para que les deje salir-).
He tenido que titularlos porque, en un correo interno de la Srta. X, que dice representar al Excmo. Ayto. de Castellar, así me lo demanda para su publicación –algo que haré gustoso y gratuitamente-,... que para ellos es un honor y... "patatín y patatán".
¡No os podéis imaginar la ilusión me hace!. Con hijos y nietos (hechos y más derechos que una vareta de oliva), unos almendros, una parra, un nogal y los olivares con poda de leña entre mediana y grande para la estufa y la chimenea (aunque hogaño, los frutos flojean) y el libro..., de camino.
La verdad es que..., no la entiendo muy bien, ni a ella tampoco se le entiende, pero os puedo asegurar que las palabras: demandar, honor y ayuntamiento, sí que aparecen en el mensaje secreto.

Cap.I.
En la sesión ordinaria (que no lo puede ser más) del capataz con los operarios –los peones camineros y carreteros, ya sabéis que se murieron con Franco- se podía oír:
-... ¿Y ande quieren que pongamos la cinta morá y blanca p´a la inaguración?.
-Pos, o´tavía no lo tien decidio. La señora Alcaldesa quiere que sea propiamente en el Castellar porque, dice qu´ella tiene “dedicación profesional a título principal” y que p´a eso le pagan, y que no se hacía afotos con la aficioná a la política tornaveña, que no tié paga y “desprestigia y denigra a la clase política”. Los péritos de la Deputación, dicen que en el puente o en la redonda de la Torre, que p´a eso son obras nuevas. Y Don Nemesio, dice que l´es inverosimil, que lo único que l´importa es que no se le pase la caldereta de cordero de La Caminera,... ya sabis lo remilgoso que es Don Nemesio p´a las cosas del mantel.
-... y ¿a nosotros quién nos convida?.
-Pos,... mira por ande que, una g-ü-e-n-a aldehana, con mejores formas -y bien repretá, que estaba, porque m´a dao dos besos y al tiento, p´a mi que estaba en lo suyo)..., una que sale en la aradio, que iba con el´Herrera a l´Aldea, nos t´ié pagaos seis rondas de botellines, una ración d´oreja, otra de gabata-ternecica, y otra de conejo, que las hacen m´u ricas los del Castellar. Y a luego, la empresa nos convida a almorzar en...
El Evaristo, codeando al Perejil –para animarle-, dijo que con eso, él, iba aviao y que l´ampresa le res-ti-tu-ye-ra el dinero de la comida, que le paece mejor idea quitarse la olor de la pintura y del alquitrán, y que él conocía, en la Autovía, un sitio con una alberca con chorros que le dejaban nuevo Los demás asintieron y el capataz mirándolos, uno a uno fijamente y con media sonrisa, dijo: ¡Pos no se hable más, ya m´encargo yo d´hablar con los jefes de los dineros y d´hacer nuestro turno horario. Ya sabís, que lo único que no quieren, es el juntón, en esos parajes.

Estimado Quiñones:
Tengo que decirte que despista tu nuevo estilo de expresión. Tus últimos mensajes no los entiendo; los anteriores eran fáciles de descifrar, pero estos, la verdad es que no los entiendo.

La verdad es que..., no la entiendo muy bien, ni a ella tampoco se le entiende, pero os puedo asegurar que las palabras: demandar, honor y ayuntamiento, sí que aparecen en el mensaje secreto.

Yo tampoco lo tengo mu claro pero hombre.... secreto no será si habla en nombre del ayuntamiento, que somos todos, todos, todos y debemos saber todo, todo, todo lo que sucede en el pues están ahí con nuestro dineros.

Otra cosa es que hable en nombre del partido "socialista" y de esas me conozco muchas. Todavía te falta mucho para igualarte conmigo en demandar, honor y ayuntamiento,. También yo llevo mas años y tengo mas posibilidades.

En la última me puso el partido "socialista" una demanda por no se que cosa del honor por publicar quien se había llevado los dineros. Supongo que de forma legal, pero hay están las actas.

Una pregunta: qeu pinta Rosa Ana en esto?????

El esperpento de la inauguración de la carretera electoral.
Cap.II.
Esa misma mañana, en un conocido complejo hostelero de Castellar, “La capital de La France”, que había hecho méritos para recibir subvenciones comunitarias y extracomunitarias, las cuales habían sido cuestionadas por un conocido de Jordana, que la fundaba en una muy laxa interpretación del artículo 1, de la “ley de la buena práctica política”, que transcribo literalmente:“La mujer del Cesar no sólo tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo”. Subvención que se remontaba a la época de los finados Bon&Bar, a los pobres –sólo de ideas- se los llevó por delante “el mal de las urnas”: enfermedad cíclica y endémica en los políticos, que no tiene cura, y los pocos que logran superarla se quedan con cara de muñeco o de cómic, como la de Pepe Blanco (el ministro que se reunía en las gasolineras).
En un apartado de los salones, se oía una voz joven, femenina, con autoridad (que no autoritaria) que decía, “Compañeras y compañeros, agradezco vuestras ideas, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente:”
-A miamadacastellar y a mis-ojitos del pueblo, le toca la sección de propaganda, como en el Foro, se encargarán de dar aviso al Lanza, el País, el Periódico, la agencia EFE, la Ser. Y no me vengáis con las tontás de siempre, de radio Libertad de Cuba,...
-A 8f5d0x-tocada, y al párvulo (que ya había venido de los exámenes de repesca) les toca la sección de invitaciones, que haga el secretario unos saludas para:... el cura (¡pero que venga con monaguillo y el hisopo!), la Benemérita (con uniforme de gala y tricornio), los maestros, los médicos y enfermeras (con bata), el juez de Paz (con su vara de mando), al Dtor. Cavadas (que se ponga de paisano, ...bueno mejor de etiqueta), al alcalde/senador gay de Valdepeñas (sin plumas), al diputado de Diputación provincial de Valdepeñas y a la nuestra, a la Alcaldesa de Torrenueva (ya sabes,,, ni agua,...¡por teléfono y media de hora antes!), a .....
La aficionada al juego de los barcos preguntó: ¿llamo a los Meden y a Don Cirilo del Rio, para darle más empaque?. -¡Después hablamos, espabilá.¡
- A primavera del 1944 y al chinche-que-amedrenta-mucho, la custodia de la barrera del charcón,. Ya sabéis, ni una camiseta de camuflaje, ni una gorrilla campera, nada de escopetas, ni hogueras, ni petardos, ni traca, ¡ah y me tenéis vigilado al Uve desde la noche anterior¡. )
-A Cernícalo (por-favor, cámbiate-de-nombre) y a DE CASTELLARES.,... nuestras juventudes..., ya sabéis... palmas a rabiar (os quiero con callos en las manos) y sacáis las banderas: Medio de castilla la-mancha, un cuarto de españa y cuarto y mitad del partido. ¡Y no me saquéis la de andalucía!.
-A madre, ya le he encargado el sidol para la bandeja de plata, la cinta y tijeras.
-La sección de recepción, protocolo y vestimenta la llevo yo, personalmente, que para eso soy la única con conocimiento y gusto (hombres con traje de boda y mujeres, de Fiestas, arreglas como para la procesión del Cristo.
-Doy por finiquitada la reunión, ¡Salud, compañeras y compañeros, y a trabajar por Castellar!
-Y ahora, Toni, vamos a tomar un gin-tonic, de los tuyos, que estoy...¡Menuda tropa!, como diría Mariano. ¡Santa Ana y el Santísmo Cristo, con lo que tenemos que contender.!. –Te lo juro, Toni, que cada vez, lo pienso más, ¡tenía que subirme el sueldo¡, ¡ya no se, si subírmelo o ponerme a pedir en la puerta del ayuntamiento¡...
Mientras ella hablaba, ajeno a su monólogo, Toni, tomó las pinzas de la cubitera, y con el “clinclineo” de los cubitos en el vaso ancho, empezó a tararear una canción, que se le había pegado –esta mañana- de la Cadena Dial, cantaba Diego el Cigala, aunque a él le gustaba más la de su tocayo Molina: “Ta, ta-ra, Ta-ta, ta, ta-ra, ... por un puñao de parne, Ta, ta-ra, Ta, ta-ra, bien pagá fuiste mujer”.

Yo le pediría a los que usan el pseudónimo de "quiñones" que usen cada uno el suyo para evitar tanta confusión. Hoy mismo hay en el foro dos intervenciones de Quiñones que son extremadamente diferentes y se ve que se trata de dos personas que usan el mismo pseudónimo a la vez. Bueno está que a "jordana" se le confunda con una de ellas, pero ya con dos...es demasiado. Eso está "bien" para la oficialidad que tiene varios pseudónimos para varios intervinientes, incluidos menores, pero si se trata de criticar esa actitud, no se puede caer en el mismo error.
Es una contradición es sí misma que la alcaldia utilice pseudónimos para defender sus actuaciones y darse autobombo, y mucho más aún que lo haga con pseudónimos que dicen ellos mismos encubrir organizaciones perfectamente legales.
La Alcaldía podría contestar oficialmente, o ignorar los escritos que no tienen nombre reconocido; estaría en su derecho en ambos casos.
Yo comprendo que no es el mismo caso, pues Quiñones, o los que usan "Quiñones" no le dan bombo a nadie y por tanto se entiende que no se dan bombo a sí mismos, pero si que confunden innecesariamente al personal al usarlo, como creo, más de una persona.
Cuando una organización perfectamente legal utiliza un nombre falso con el que intervienen varios que dicen ser afiliados, están reconociendo implicitamente que los contenidos que publican tienen unos objetivos poco claros y muy posíblemente tan falsos que no podrían firmarlos desde la autoridad que representan. Otra cosa bien diferente es que, cuando no existe la libertad de expresión en un pueblo, los que se sienten amenazados por la oficialidad tengan, o tengamos que usar un nombre falso, pero no necesariamente el mismo, pues pueden llegar a pensar que tienen un solo contrincante, y ya se encargan ellos de tratar de dar esa impresión.
La oficialidad de una alcaldía tiene el poder, y se entiende que no ha de esconderse cuando habla o actúa, y si lo hace se ha de entender que no es precísamente para defender el interés general.

Jordana no te entendia pero dando la casualidad que pensando mal lo he captado.
Quieres decir que hay otro Quiñones? Puede ser, ha cambiado rapidamente de opiniones y eso... Lo has pillado ya que no le has dicho lo que tenía que poner y te ha echo caso...

Que gracia...

Jordana, curiosamente pides a la Alcaldía que utilice un nombre oficial, para contestar las difamaciones que aquí se dicen. ¿acaso el principal partido de la oposición lo hace? No, por tanto empecemos predicando con el ejemplo.
Bastantes cosas tiene que hacer, y más importantes nuestra querida alcaldesa, como para estar contestando a tantas estupideces que aquí se dicen. Ella sí hace politica seria y rigurosa.
Imagino que si alguna vez tiene que contestar a algo (que verdaderamente sea serio), lo hará en otro sitio y no aquí.
un saludo

Jordana, no pidas peras al olmo. Si no se da explicación de casi nada, en la sede que corresponde (en esos horarios tan asequibles para la población), ¿cómo se te ocurre solicitar una una ventana municipal en este Foro?. Ni el olmo da peras, ni le pagan para que las dé. En los 2.050 €-catorce pagas, no está incluida la información, luego... habrá que pensar en un aumento de sueldo.
Por cierto, yo, soy el que soy. Bastante malo, en la escritura seria y pésimo, con los cuentos (aunque tengo mediado otro, más apropiado a estas fechas, que espero acabar esta noche).

Dice Estudiente2 (al que le queda, tanto, para llegar al 5) que aquí se difama y que se dicen estupideces (alguna se lee, sí) y que "ella sí hace política seria y rigurosa". Merece contestación.

¿No te parece serio que la Ctra. de Castellar lleve un retraso de casi 11 meses?.
¿No te parece serio que, en este tiempo, por la deficiente señalización, se produjeran accidentes de tráfico (por fortuna, sin desgracias personales)?.
¿No te parecen serias las incidencias administrativas de la carretera
- el 17 de octubre del 2.011, vencía el plazo para la finalización de la obra de la ctra;
- en diciembre los técnicos de la Diputacón aconsejan la rescisión del contrato (por sobrepasar dos meses del plazo de recepción de obra, por faltar más del 30% de la obra, por deficiencias en la misma y por la falta de seriedad);
- en enero deciden resolver el contrato (lo cual supone la paralización de la obra, en tanto no se realice una nueva licitación sobre ese 30% de la obra), preceptivamente, se eleva al Consejo, el cual confirma, en junio, la resción del contrato y, por tanto, la situación de paralización total ;
- sin embargo, por la insistencia de los que quieren a su pueblo (aunque sean tachados de lo contrario), por los comentarios en el pueblo, por las denuncias en el Foro y porque la paciencia de los castelareños, también, tiene su límite –aunque hayan votado a Dña. Carmen-, han conseguido que no se paralizara la obra. De lo contrario los castelareños ausentes y forasteros tendrían que haber llegado, a las Fiestas del Cristo, por Almuradiel o por la pista forestal que había a principio de año. Otra asunto es, el de la peculiar actuación administrativa, que tendrá su propio capítulo.

¡Te parece serio, que Dña. Carmen no haya informado a su pueblo, ni del retraso de casi 11 meses, de la obra de la carretera, ni del riesgo, que supuso la paralización de la obra!.
¡Te parece serio, que Dña. Carmen no haya defendido los intereses de su pueblo, en lo que respecta a la carretera, por no enfrentarse a un compañero de partido (aunque sea su actual secretario)!.
¡Te parece serio, que Dña. Carmen no haya sido tan contundente en la defensa de la carretera, como lo hizo con la retirada de las 4 ó 5 horas (sólo de lunes a jueves) del servicio sanitario de atención continuada (movilización de personas, manifestación en C. Real, entrega de firma, entrevistas a medios de comunicación)!. ¡Te parece serio, que haya tolerado durante, casi, once meses que la vía más importante de comunicación de su pueblo ha estado en tierra, con baches y con el peligro de accidentes, sin decir ni “pío” al responsable de la obra!.
Te parece serio, ya que hablamos de esa defensa de las “urgencias”, tan “espectacular”, –aunque yo creo que es más una “pose” ante Castellar-, ¡que Dña. Carmen tolere, tenga conocimiento y no actúe, en referencia a las condiciones de seguridad de sus ciudadanos en un vuelco del remolque donde trasladaban a los ojeadores (por fortuna, nuevamente, sin desgracias personales graves)!, y ¡que tolere y tenga conocimiento de que la mayoría de sus vecinos no tenían cubierta la asistencia sanitaria, porque la contratación con la empresa no está registrada por la Seguridad Social, ni tenían retenciones de impuestos al trabajador, ni declaración de beneficio en la empresa!. ¡Te parece serio que Dña. Carmen pida a la Consejería de Agricultura..., de la que depende la caza, que aumenten en febrero los días de caza, para hacerles el gran favor a los cotos intensivos –que tienen nombre y apellidos en Castellar-, y no pida que la contratación de los trabajadores se realice de forma ajustada a la legalidad.

No te das cuenta de que con su actuación se favorece a los empresarios que defraudan a Hacienda, por no recibir los impuestos que deberían, además, de defraudar a la Seguridad Social, que no puede contar con esos ingresos (para reabrir, por ejemplo, las “urgencias” del pueblo) y con ello perjudica a todos los trabajadores, a los que no trabajan, a los capacitados y a los discapacitados, a los menores y a los mayores...

Si no es así, estimado Estudiante, tendrás que retroceder a párvulos, para que aprendas la diferencia entre la realidad (lo que es) y la ficción (lo que creemos que es o queremos que sea). Creo que es el momento de que lo sepas, ¡aunque no me lo perdonarás nunca!, SS MM Los Reyes Magos, son los padres. Es muy bonita la historia, pero, para nuestro manejo por la vida, es necesario saberlo (como también es necesario mantenerlo en nuestros hijos, hasta su despertar a la vida real).

He escrito que por fortuna no ha habido consecuencias graves en los accidentes, aunque... confío y deseo que la intervención del Cristo -que por eso es "de la Misericordia"- y la intercesión de Santa Ana, que haya dejado notar.

Ahora que me he dado cuenta, lo que ha pasado es que has escrito pensando que eras jordana y has escrito en Quiñones jajajajajaja. No disimules que se te ve el plumero como tantas veces. Me parto.

Cada tonto con su tema, y yo con mi caravana.

Puff, me aburres Quiñones/ Jordana o quien seas, tengo cosas más importantes que hacer.
Por cierto, han dejado una carretera espectacular.
Un saludo Queridomicastellar.

Espectacular dice el estudiante2. No será por los focos que siguen apagados a la entrada del pueblo desde que se arregló el puente en esa carretera. Entrada triunfal, Alcaldeas.

Al estudiente2, le aburren los hechos de la carretera, o para ser más exacto, lo poco que se ha hecho en la carretera, lo mal que se ha hecho, lo tarde que se ha hecho y la ausencia de información.

Le aburre, no quiere hablar de ello., ..., le abrumapensar que ella podía haber hecho algo más por los castelareños, le causa decepción. Su heroína se le viene abajo. ¡No te preocupes, muchaacho!, la vida nos enseña a no confiar plena y ciegamente en otros.

Repasa, dolorosamente, a su Dulcinea: ¡Los ojos en lo profundo de esos barrancos!,... ¡su tersa piel, ahora, entre surcos y besanas!. Lo que parecía frente distinguida, se ha tornado en entradas. ¡Esa nariz, antaño, tan graciosilla..., hogaño es la mismita que describía Quevedo!. En la cadera y muslo prieto de ayer, hoy aparecen infiltraciones de grasas polisaturadas. Incluso, hasta parece haber perdido altura.

Y, ¡para colmo de los males!, le quitan las curvas y repechos,... a la carretera. Qué cambio tan espectacular

Como espectacular ha sido su pasividad[/u, ]. Casi once meses de retraso en la carretera y, ni una protesta[/u,]ni una idea, ni un miramiento a su pueblo, ni a sus propios votantes. Calcula mentalmente, Estudiente2: 11 x 2.050 € = 22.500 euros, sin prorrateos de pagas, ... ¡jooer!.

Aver si hablas claro quiñones, para carretera la que tienes tú en tu cabeza, más vale y te la arreglaras que falta te hace.

Será problema mío, porque lo que digo, lo entiendo bien.
También, puede ser que no quieras entender lo que escribo, porque no te guste o no te interese. O, ¡hija!, porque andas muy cortita. O, porque ésa es la consigna de "la mano que mece la cuna", porque no eres la primera que me lo dice.

Por cierto, no puedo perderme la inauguración de la carretera (...será reinauguración, porque creo que fue una de las obras de D. Cirilo), ¿porque no se lo preguntas y nos das una primicia?.

Estoy esperando, leer y trasladar al Foro, cómo acaba lo de la rescisión del contrato (qué explicación dan) de la carretera de Castellar, porque si se descuidan la reinaguran sin acabar con el procedimiento administrativo. Por otra parte: ¿qué más le da a Nemesio?, si, desde el primer momento, ha actuado sin respetar la legalidad, la trasparencia, el interés del pueblo de Castellar.

Desde la mitad del mes de julio a la mitad, del presente, mes de septiembre, no se han reunido los diputados de la Diputación Provincial. Entiendo, que la ausencia de reuniones se debe a que las comisiones no han funcionado. El único trabajo que se les conoce, en este periodo es el de la representación de la Diputación (¡que todos sabemos en qué consiste!). DOS MESES SIN TRABAJO, me temo que el sueldo -aunque no se lo hayan ganado- lo habrán cobrado (para salir de dudas, preguntar a Dña. Lourdes Galán Rivas, que lleva todo el área de la Mujer, Servicios Sanitarios y Asistencias´-ella solita-, y, por si fuera poco, el Centro de la Mujer y Casa de Acogida).
NO se pueden mantener los mismos servicios (Mujer, Sanitarios, Casa de Acogida, etc) en dos organismos administrativos (Comunidad y Diputación), es necesario determinar con claridad las funciones específicas. Esto supondrá un enorme ahorro en el gasto público.

Es urgente, reestructurar y unificar organismos que se duplican en las mismas funciones y que no tienen más sentido que colocar a los que no han tenido la suerte de salir en las urnas.

No se pueden tener dos servicios que caminen en direcciones opuestas o que se utilicen para batallar contra el enemigo político (¡Nemesio!, botarate político, si al vecino se le quema la casa, nadie espera a que se le llame para ayudarle, ¡atontao!).

Yo me pregunto:
Y ese señor miembro de la oposicion de Castellar por un partido independiente que "trabaja" en la Diputacion, cobra un sueldazo que pagamos todos, porque no va a trabajar, porque esta dando vueltas por el pueblo en sus coches de lujo que pagamos todos con nuestros impuestos y lleva todo el verano sin currar ni para la diputacion ni para el ayuntamiento.
Ni hizo nada gobernando, ni hace nada en la oposicion ni hace su trabajo en la Diputación, pero que mas da el ya tiene un bebedero de patos en el que trabajan sin papeles que tambien le pintan la fachada, a los que ¿contrata? los que le llaman D. Teodoro. Hombre faltaria mas, el para ellos es don tedoro, porque para eso tiene un descapotable, un todoterreno y un jaguar. Que tiene un sueldo de funcionario cn privilegios que no tienen otros trabajadores porque tiene dos meses de vacaciones que cobra de los impuestos que pagamos los ciudad realeños por eso es D. teodoro. Y claro Nemesio es un atontao porque es el unico politco que gestiona una administracion que no tiene deuda y que ayuda a los pueblos, sobre todo a los pequeños, en lo que la JCCm les esta fallando. Ea!

Vaya gobierno local ! Ya estamos haciendo oposición a la oposición!
sí duele reconocerse incompetente, alcaldesa,. y lo peor es que se sienten señalados por la calle y el foro. a otra vez no los votamos

Todos los socialistas son iguales.

Sabeis todos que es mas que verdad...
Pero lo siento... LA VERDAD DUELE.

MiamadaCastellar, ya corre de boca en boca, su penosa historia.
Cuando se creía protegida, vino su gente y la pusieron en la noria.


Claro que le duele a su vecindad
Aconsejada mal, y con peor voluntad.
Reinarás poco, te echarán
Adiós, los votantes, te dirán.

Dos mil cincuén eurín,
Ufana trabaja.
Rico y goloso botín,
Aprovecha, muchaacha

Me gusta Quiñones, es como si hubieras cambiado el tema, en vez de carretera electoral fuera "carrera electoral"
Ahora echamos de menos al anterior, decían que no hacía mucho y se ocupaba de su negocio, pero no chupaba de las arcas, las cuales ya ni existen como tal.
Al final, cuando lleguen otra vez las votaciones, además de pensar a quién no queremos votar, votaremos al que menos necesidades tenga para que no ordeñen al pueblo, porque hacer, lo que se dice hacer, todos hacen lo que les mandan los de arriba, o lo que les dejan, sean del partido que sean, porque repito TODOS LOS POLITICOS SON IGUALES y sacar la cara por el pueblo pues...................

Segun vosotros las aracas son inexistentes, claro que si, pero de fondos finalistas de la JCCm que nos va a quitar hasta de respirar y no paga ni las partidas a las que esta obligada a pagar ya que vienen de europa.

Nuestra alcaldesa, tuya tambien, trabaja dia a dia y va donde tenga que ir y eso se ve si preguntais a trabajadores fijos o eventuales que cobran su nomina reglamentariamente todos los meses. Cosa que no pasa en la mayoria de ayuntamientos sin hacer ningun tipo de recortes y manteniendo la Ley de dependencia usuarios, salarios y servicios sociales de todos, hasta de los que no les corresponde

Nos quitaron la trabajadora social, gracias al trabajo de la alcaldesa la volvemos a tener, las urgencias de castellar, gracis a sus negociaciones aun las tenemos, planes de empleo a pesar de que la Cospedal no ha dado ni uno la gente del pueblo puede acceder a un puesto de trabajo y cobrando su nomina.

Otros alcaldes no solo cobran eso sino que cobran por mas sitios. Si no recuerdo mal, otros alcaldes dejaron sus trabajos para cobrar hace mas de 20 años lo que cobra ahora la alcaldesa actual y con pagas extraordinarias y todo y no iba por el ayuntamiento y habia que gestionar menos de la mitad del presupuesto y ningun servicio de todos los que se gestionan hoy en dia.

Se ha hecho cargo de todas las modificaciones de infraestructura del colegio, cosa qe es competencia de la jccm y que no solo no lo hace sino que no da ni una respuesta.

Cuando hables mal de alguien mirate tu primero y procura ser mejor en todo lo que criticas.

¡Un buen ataero de hilo pita!, le van a poner a alguna que yo se me.

-Las arcas son inexistentes: “claro que sí”. Si tú lo dices... Pero para las catorce-pagas de-a-dos-mil (30.000 euros), sí da, ¿no?
-Inexistentes de “fondos finalistas de la JCCm”. La verdad, no se lo que quiere decir. Será de fondos que debían provenir la Junta de Comunidades, pero no porque...
-“No paga ni las partidas a las que esta obligada... ya que vienen de europa”. Entonces, si vienen de Europa (de la que forma parte España), no son de la Comunidad de aquí, serán de la europea.

El político que no tiene nada que decir se adorna con estos palabros para deslumbrar a su albarja de votantes.

Lo que sí entiendo es que un aprendiz de cántaros puede llegar –si pone empeño e interés- a conocer el oficio. Y con los años de práctica y el reconocimiento de su gremio, puede llegar a ser maestro cantarero.
Lo que no puedo entender es que un aprendiz, enseñe a otro aprendiz y, el último, además, quiera hacer buenos cántaros, lo único que hará será dar el cante, pero cántaros, no. Esto le ocurre a “la voz de su ama”, vgr., cuando habla de “las modificaciones de infraestructura del colegio”, que se referirá a las obras necesarias para el mantenimiento del colegio, porque el mantenimiento del colegio corresponde al Ayuntamiento, exclusivamente, son las denominadas competencias “impropias”. También “canta” por seguiriyas con los planes de empleo, éstos los está dando el cacique provincial Don´Emesio, ¡igualico que hace un siglo!

Ha quedado claro que los usuarios de "queridomicastellar" son varios, pertenecen a juventudes socialistas, y una de ellos es Mari Carmen, lo mismo que quedó claro que ésta usa también otros como "amapoladeltrigal". Ignoro, por ahora, si usa algún pseudónimo más.
Ha venido quedando meridianamente claro que entre los usuarios de "queridomicastellar", hay algunos que no saben escribir y otros a los que se les entiende lo que escriben, y este es el caso de los últimos "post", pero en todos ellos se advierte una animosidad personal desaforada contra el único Alcalde independiente del periodo democrático, basada en una sarta de mentiras y medias verdades, que a base de ser repetidas a esas juventudes, van adquiriendo la forma de verdades incontestables, y ellos, en este caso ella, repiten sin el más mínimo rubor, ni la más elemental comprobación, a lo sumo, como es este caso, recurriendo a una memoria que no pueden tener ("Si no recuerdo mal") por simple razón de edad, de la edad que tenían los que ya habían nacido hace veinte años y aún siguen siendo juventudes "socialistas".
Se dicen algunas cosas en estos dos últimos "post" de "queridomicastellar", que merecen una respuesta de quienes si tenemos memoria, aunque solo sea por razón de edad, y yo la voy a dar:
1º.- En lo referente al sueldo: La diferencia principal entre la actual alcaldesa y el alcalde al que se crítica estriba en lo siguiente:
El anterior Alcalde se presentó a las elecciones con el riesgo de perder su puesto de trabajo (las amenazas de miembros del PSOE de Castellar fueron notorias), y la actual Alcaldesa se presentó para tener un sueldo.
El Alcalde de referencia no cobró nada durante más de dos años en que hizo compatible su trabajo con la Alcaldía, hasta que se cumplieron parcialmente las amenazas de referencia, y le cambiaron el puesto de trabajo, haciendo que tuviera que volver a trabajar en Ciudad Real, creyendo que así tendría que dejar La Alcaldía. Esa fue la razón de que tuviera que ponerse un sueldo, por cierto, la mitad menos de lo que cobra la actual Alcaldesa, y menor de lo que era entonces su nómina como trabajador de la Diputación.

El Alcalde al que se sigue criticando, al contrario de lo que se afirma, no disfrutó ni un solo día de vacaciones, como si hace ahora la Alcaldesa.

El anterior Alcalde jamás pasó una factura de los kilómetros que hiciera con su coche, cosa que si hace la actual Alcaldesa y alguno de sus concejales, sin que se puedan comprobar. Sí utilizó para determinados viajes los diferentes taxis del pueblo que pasaban factura como comprobante al Ayuntamiento, dando trabajo a ese sector, como habían hecho los anteriores Alcaldes hasta entonces y que esta Alcaldesa no hace.Prefiere pasar ella "su" factura.
Por último se ha de suponer que lo que cobre en la actualidad el tan traído y llevado exalcalde, como funcionario, será lo que esté estipulado en el respectivo convenio, al contrario de la actual Alcaldesa que se lo ha puesto ella misma, usando al Pleno como es preceptivo.
2º.- Lo que hiciera ese Alcalde en su corto mandato, está en las actas del Ayuntamiento, aunque no esté en la memoria de esas "juventudes"; también estará en la memoria de quienes podían asistir a los Plenos, cosa que en el mandato de esta señorita, no pueden hacer.
3º.- Afirma la misma usuaria del referido peudónimo, entrando en un terreno que va mucho más allá de lo puramente político, que el exalcalde disfruta de dos meses de vacaciones, y le podría haber preguntado antes a su diputada, si es que ella no lo ha sido antes, si eso es posible o si hay alguien en La Diputación que disfrute de dos meses de vacaciones. A buen seguro que le habría dicho que no es posible, y si es que se lo hubiera dicho, estaría mintiendo intencionadamente.
4ª.- Entrando en el resabaladizo terreno de las intenciones, y visto que se es capaz de mentir conscientemente, se pueden analizar las que se vierten cuando se habla de sus coches de lujo, los rumanos que le llaman "Don", el paseo "con garrote", o el encalado de su fachada con ilegales.
Este cúmulo de expresiones así expuestas, no tienen otra intención que la de deteriorar la imagen personal del político a través de las únicas imágenes que de él es capaz de percibir, vistas desde su vesícula biliar, que como es sabido, la secreción de bilis y otros jugos gástricos puede llegar a ser excesiva, cuando a alguien se le presenta un plato que le resulta apetitoso, produciendo un babeo impertinente a quien de buena gana se lo comería todo,todo y todo.
Es fácil de comprender que los gustos personales son eso: personales; tan personales como los modelos de coches o de modistos.
El gusto por el uso del bastón, no deja de ser el gusto de usar un postizo, tan postizo como el de usar un tacón de quince centímetros, aunque menos peligroso.
Ante lo que se afirma de que los rumanos, como si fueran otra clase de gente a la que ella no perteneciese,le llaman Don Teodoro, estoy por asegurar que los únicos que le llaman "Don", son los mismos que hasta hace poco, le llamaban a ella "chati".
Lo que se afirma de los sin papeles para encalar la fachada, puede que lo deduzca por su experiencia cuando hacía "extras" para las bodas de su mentor. Aunque contrasta peligrosamente con las afirmaciones que hacía en su campaña, de que el referido "Don" regalaba televisores de plasma a los vecinos de origen rumano.
En fin, mentiras y enredos que no deberían ir mucho más allá de la nariz de quien las propaga por muy larga que la pudiera tener, o que se le pudiera haber puesto a base de mentir conscientemente. Pero es lo que tiene este mundo de floripondios, "wonderbrás" y sesiones de tele5, que el día menos pensado, vas y te encuentras a un chico de Juventudes Socialistas meándose en el coche del exalcalde como acto de afirmación de sus "ideales políticos".......Todo un sinsentido!...o ¿tal vez no?
Querida mis castellar:
No estaría demás que dejaseis ya de hablar de lo que no conoceis, de lo que no pasó hace veinte años, porque además ya no le interesa más que a zafios y engañadores. Lo que ahora nos interesa a todos es cómo vamos a pagar en época de crísis ese más de un millón de euros de deuda financiera contraida en estos años, cómo vamos a poder soportar los impuestos que estais poniendo a este pueblo, que participación dais a los representantes del pueblo y al pueblo mismo, qué sentido dais a los planes de trabajo y a quienes dais los planes, etc.
Por último te voy a hacer una advertencia:
Todo lo que yo escribo lo hago bajo el nombre de jordana, pero podría hacerlo en mi propio nombre sin miedo a graves contradicioenes o mentiras. Tu, no podrías hacer lo mismo; primero porque mientes a conciencia, porque no distingues lo personal de lo público, y porque utilizas no solo varios pseudónimos, si no que además utilizas el de varios intervinientes, para así organizados, dificultar la investigación de la autoría en caso de que tuviera que ser juzgada.
Premeditación, alevosía y organización para tratar de hacer daño a otro, complicando las pruebas. No te digo más. Y más te valiera, que si crees conocerme, cuando te cruces conmigo, bajes la mirada, porque sabes que sé que mientes. Quizás los demás aún no te conozcan, pero yo ya te he visto, y puedo asegurarte que la cresta de la ola no es algo permanente. La cresta es espuma, y la espuma agua que vuelve al agua, de donde, por un momento, creyó estar a punto de separarse.

jordana, mi pregunta es: ¿¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ESTO CON LA CARRETERA??

Pues mira 1q2w...., el asunto de la carretera no es si no otra mentira más, que escondía un problema de oportunidad electoralista y que vamos a pagar entre todos. De todas maneras le podrías preguntar a queridomi..., que ha sacado cohes, garrotes, sueldos de otra institución y vacaciones, entre otras lidezas, que sirven de entretenimiento y comidilla de corros de determinadas amas de casa,y distraen de la falta de información sobre el tema central. Como verás 1q2w..., acusaciones como las que ha hecho queridomi..., no deben quedar sin la respuesta de alguien.
Por cierto, el pseudónimo que usas se corresponde con el ejemplo de contraseña que alguien utilizó en su día para enseñarme a usar internet. La coincidencia de combinación entre letras y números debe ser pura coincidencia, pero muy pura. Un saludo.

Jordana te estas equivocando y no poco... Estas muy segura de tus palabras pero te puedo decir que al igual que tu hablas con tanta seguridad, también lo pueden hacer los demas, y si no tienes ningún problema en identificarte ¿porqué no lo haces?¿que pretendes?.....

Hay algunos que tienen una manía enfermiza en saber la identidad de todos los que participamos en el foro. Me parece que eso es una forma de coacción inadmisible en democracia y un atentado contra la libertad de expresión, solo compatible con planteamientos de la izquierda. Aquí se viene a expresar opiniones, con respeto y a ser posible, como decía el político infame, sin acritud; introduciendo pequeñas gotas de humor y alguna que otra pulla para hacerlo más ameno y para dejar las cosas en claro. ¡FUERA LA CHECA OPRESORA DE CASTELLAR!

Aqui lo que pasa es que hay una ENVIDIA, que quema hasta mas no decir, cuanto ODIO hay en Castellar, por parte de la DERECHONA DE TODA LA VIDA, vamos cuanto os j,de que cobre un sueldo la alcaldesa, pero cuando haya nuevas elecciones se vera lo que se a hecho en el pueblo, y si los votantes no quieren, pues no saldra EL PSOE, asi que mientras tanto AJO Y AGUA. Saludos socialistas.

Vivir para ver!: ¡ Pero si la derchona de toda la vida, como dice guilo, está a partir un piñón con el alcalde en la sombra, como decía otro, en su bar, con la mandada y la sección femenina con su jefa en la cocina! estos jovencitos zp leen poco y han vivido menos. Que se informen con la limpieza de mente que da la juventud, si es que de verdad son jóvenes, ¿o nacieron viejos? senectudes socialistas...

Hay algunos tontacos que se consideran de derechas y que, efectivamente, están con el alcalde antiguo, que es como estar con la alcaldesa actual. No existe la derecha en castellar y por eso gana tan olgadamente el PSOE.No hay nadie que aglutine a la gente de derechas y hasta que eso no pase iremos de Guatemala a Guatepeor. La derecha existe y está asociada a la libertad y yo espero que algún día el pueblo sea gobernado por gente que no tenga tendencias caciqueriles, como hasta ahora. Saludos, sólo a los hombres libres.

Jordana, es curioso tu interés constante por las identitades de cada uno de los usuarios de este foro, creo que los demás foreros te han dejado bien claro este asusto, aunque vuelvo a insistir en algo más: PREDICA CON EL EJEMPLO.
Cómo ya te dije en una ocasión,te recomiendo que fundes unas juventudes usinas a ver que éxito tienen, en las JSCastellar creo que somos unos 40 afiliados, una de las más numerosas de la provincia y en cuanto a tu 'simpatia' hacia las juventudes del pueblo, tus palabras nos hacen más fuertes . Ahh y no confundas juventud con ignorancia por favor, que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona 'razonable', las cosas que 'hizo' (que útiles hizo bien pocas) TCM, aunque muchos no las viviésemos de primera mano, por edad como es natural, las sabemos porque como dices están escritas y son bien conocidas por todos.
El sueldo de la alcaldesa es bien merecido, puesto que se dedica única y exclusivamente a esa función a tiempo completo, y no hagamos demagogia barata, nadie hace algo a cambio de NADA, esta mujer tiene que recibir un sueldo digno como todo el que trabaja. En lo que se refiere a la cuantía del mismo, no compares el sueldo del alcalde usino de hace 20 años con el actual. Por si no lo sabes, uno de los axiomas elementales en economía es el valor temporal de dinero. Un millón de pesetas de hace 20 años no tiene el mismo valor que 6000€ de hoy, por lo que no intentes confundir al personal, que por ahí estás pillado.
Y por último, tu advertencia siento decirte, que creo que ha caido en saco roto, tus palabras tienen poco valor, y TU mismo te has encargado de ello, con el paso del tiempo. No sé si tomarlo en serio o en broma...jeje, es increible, no sé si 'intentas' dar miedo, imponerte...o que? a mí lo único que me producen es risa
Un saludo

DEMAGOGIA BARATA.

Hipótesis:
1.¿Cómo habría reaccionado las Jotas Esas, si en las mismas circunstancias, la alcadesa no fuera de su partido?
- ¿Qué opinión tendrían sobre el retraso, de más de 11 meses, de la carretera?
- ¿Qué opinión tendrían del sueldo de la Alcaldía?
- ¿Y, que opinión tendrían si se supiera que la Alcaldía, en lugar de cobrar por el Ayuntamiento, pudiera cobrar por la Diputación, dejando 30.000 euros, por año, para servicios de Castellar?

Aquí hay gene obcecada.
Dá igual en el partido que se esté. Si no se hace algo por el pueblo o lo hace mal hay que decirlo.
Si es cierto y creo que sí, que podría cobrar por la Diputación en vez del Ayto, pues hay que decirlo: lo está haciendo MAL, ella y su sustituta en la Diputacion: miran por ellos y no por el pueblo.
¿Que son del PSOE? pues como si son del Real, Atleti o Barna ME DA IGUAL. Si está mál hay que decirlo, para eso está el foro y aunque se escriba en anonimato estamos hablando de personas mas o menos públicas y no tenemos por qué hablar en clave. eso sí, creo tenemos que ser masimparciales y neutrales, no borregos que dicen lo que la voz de su amo recomienda.
Si nuestra alcaldesa cobra en demasía y puede hacer mas, pues se dice.

REsulta curioso que los que se interesan tanto por la identidad de los demas (pa joderlos si se puede) repugnen de las suyas.
Curioso lo de los fascismos que siempre culpan al otro de los males que ellos producen .